黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:下列说法中不正确的是:()。
A.平行承发包模式下有两种监理模式
B.设计或施工总分包模式下，业主可以委托一家单位也可以分别按照设计阶段和施工阶段委托监理单位
C.项目总承包模式下宜委托多家监理单位，以保证三大控制的实施
D.项目总承包管理模式下宜委托一家监理单位
参考答案:C
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于()个。
A.4
B.10
C.5
D.3
参考答案:D
第2题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
第3题:下列关于建设工程监理招标准备的工作，不属于其内容的是()。
A.编制招标方案
B.明确招标范围和内容
C.组织现场踏勘
D.确定招标组织
参考答案:C
第4题:建设工程风险按照风险影响范围划分为()。
A.局部风险和总体风险
B.可管理风险和不可管理风险
C.建设单位的风险.设计单位的风险.施工单位的风险.工程监理单位的风险
D.自然风险.社会风险.经济风险.法律风险和政治风险
参考答案:A
第5题:根据《建设工程安全生产条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未由专业技术人员现场监督的，处以()的罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.3万元以上5万元以下
C.3万元以上10万元以下
D.5万元以上10万元以下
参考答案:D
第6题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
参考答案:D
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第7题:根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是()。
A.专家调查法
B.经验数据法
C.初始清单法
D.风险调查法
参考答案:C
第8题:在实践中，往往把()阶段作为投资控制的重要阶段。
A.初步设计
B.方案设计
C.施工图设计
D.施工
参考答案:D
第9题:在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()。
A.及时得到工程预付款
B.听取监理工程师的建设性意见
C.解除其对施工进度所承担的责任和义务
D.使监理工程师及时下达开工令
参考答案:B
第10题:项目监理机构在编制监理规划时，应制定旁站方案，明确旁站的范围.内容.程序和旁站人员职责等，现场监理人员必须按此执行并根据方案的要求，有()地进行检查，将可能发生的工程质量问题和隐患加以消除。
A.综合性
B.针对性
C.可操作性
D.指导性
参考答案:B
第11题:综合评价法是指决策者决定是否参加某建设工程监理投标时，将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来，并定量地进行综合评价，以此作为投标决策依据。采用综合评价法时首先要做的是()。
A.确定各项评价指标权重
B.确定影响投标的评价指标
C.计算期望值
D.各项评价指标评分
参考答案:B
第12题:监理规划要随着建设工程的开展不断补充.修改和完善，这表明监理规划()。
A.应分阶段编写
B.具体内容应有针对性
C.基本内容应力求统一
D.应遵循建设工程的运行规律
参考答案:D
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:根据保险公司公布的潜在损失一览表，结合某建设工程所面临的潜在损失，对一览表中的损失予以具体化，从而建立特定工程的风险一览表，这是()。
A.专家调查法
B.经验数据法
C.初始清单法
D.风险调查法
参考答案:C
第14题:根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减()。
A.建设单位管理费
B.施工单位管理费
C.乙级.丙级
D.丙级
参考答案:A
第15题:在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有()。
A.工程建设重大问题的决策权
B.工程建设重大问题的建议权
C.工程建设有关问题的决策权
D.工程建设有关问题的建议权
参考答案:A
第16题:分部工程所包含的分项工程全部自检合格后，施工单位应向项目监理机构报送()。
A.《分部工程报验表》
B.《监理通知回复单》
C.施工组织设计或(专项)施工方案报审表
D.《工程开工报审表》
参考答案:A
第17题:监理单位配合设计单位优化设计是设计阶段()的任务
A.投资控制
B.进度控制
C.质量控制
D.组织协调
参考答案:C
第18题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:B
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资工程，政府需要审批()。
A.资金申请报告
B.开工报告和施工图预算
C.初步设计和概算
D.项目建议书和开工报告
参考答案:A
第20题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
参考答案:C
参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。
第21题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
参考答案:D
参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。
第22题:监理单位的内部审核工作由()来做。
A.各专业监理工程师
B.监理单位的技术主管部门
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表
参考答案:B
第23题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
参考答案:B
参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。
第24题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
参考答案:A
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第25题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
参考答案:D
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第26题:关于留置的说法，正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
参考答案:D
参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
第27题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人，也可以是联合体
C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
参考答案:C
参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第28题:《建设工程监理规范》是开展工程监理活动的纲领性文件，当编制好建设工程规划后，管理单位应()。
A.确定项目总监理工程师
B.成立项目监理机构
C.开展监理工作
D.制定各专业管理实施细则
参考答案:D
第29题:工程监理企业从事建设工程监理活动时，应具备“守法.诚信.公平.科学”的准则，体现诚信准则的是()。
A.建立健全与建设单位的合作制度
B.按照工程监理合同约定严格履行义务
C.具有良好的专业技术能力
D.不得出借.转让工程监理企业资质证书
参考答案:A
第30题:()是指单位时间内投入的建设工程资金的数量。
A.工程建设强度
B.工程建设工期
C.工程建设投资
D.建设工程复杂程度
参考答案:A
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:特殊情况下，特别重大事故的批复自负责事故调查的人民政府收到事故调查报告之日起，最迟在()日内做出批复。
A.15
B.30
C.45
D.60
参考答案:D
第32题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人
参考答案:C
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
第33题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
参考答案:D
参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第34题:项目监理机构应当配备满足监理工作需要的()。
A.所有监理设施
B.主要监理设施
C.所有检测设备和工具
D.常规检测设备和工具
参考答案:D
第35题:在EPC合同条件中，对业主更换业主代表的规定是()。
A.需提前28天通知承包商，且需征得承包商的同意
B.只需提前28天通知承包商，不需征得承包商的同意
C.需提前14天通知承包商，且需征得承包商的同意
D.只需提前14天通知承包商，不需征得承包商的同意
参考答案:D
第36题:在风险事件发生后，风险管理的目标是()。
A.使潜在损失最小
B.减少忧虑价值
C.使实际损失最小
D.选择最佳的风险对策组合
参考答案:C
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:同一风险由不同的人识别，结果可能会有较大的差异。这表明风险识别具有()。
A.主观性
B.个别性
C.复杂性
D.不确定性
参考答案:A
第38题:管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员()。
A.所管辖的人数
B.所要协调的工作量
C.职权的大小
D.职位的高低
参考答案:B
第39题:生产单位提前进厂参加施工.设备安装.调试的人员，其工资.工资性补贴等费用应从()中支付。
A.建筑安装工程费
B.设备工器具购置费
C.建设单位管理费
D.生产准备费
参考答案:D
第40题:在下列内容中，属于合同措施的是()。
A.按合同规定的时间.数额付款
B.审查承包单位的施工组织设计
C.协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式
D.协助业主选择承建单位
参考答案:C
第41题:下列属于平行承发包模式的缺点的是()。
A.工程造价控制难度大
B.不利于缩短工期
C.不利于控制质量
D.不利于建设单位在更广的范围内选择施工单位
参考答案:A
第42题:对实现总目标的方法.措施和过程的组织和安排就是()。
A.目标规划
B.计划
C.目标控制
D.目标实现
参考答案:B
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:下列选项中，监理工程师应与质量或安全事故责任主体承担连带责任的是()。
A.违章指挥或发出错误指令，引起安全事故的
B.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂停施工的
C.施工单位拒不整改时，未及时向有关主管部门报告
D.未依照法律.法规和工程建设强制性标准实施监理
参考答案:A
第44题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人
参考答案:D
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
第45题:工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为()。
A.次项资质
B.辅项资质
C.增项资质
D.附加资质
参考答案:C
第46题:对设计或施工总分包模式，业主除了可以委托一家监理单位进行实施阶段全过程监理之外，还可能()。
A.委托1家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监
B.委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托1家监理单位进行施工阶段监
C.委托1家监理单位进行设计阶段监理，委托1家监理单位进行施工阶段监
D.委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监
参考答案:C
第47题:组织结构图作为组织结构简化的抽象模型，它()。
A.不能完整地表达组织结构
B.能表明一个上级对下级所具有的职权的程度
C.能说明平等职位之间相互作用的横向联系
D.是协调各个分离活动和任务的形式
参考答案:A
第48题:根据《合同法》，工程设计合同属于()。
A.委托合同
B.技术合同
C.承揽合同
D.建设工程合同
参考答案:D
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:监理单位协助建设单位选择适当的工程咨询机构，管理工程咨询合同的实施，并对咨询结果进行评估，这是建设工程监理()作用的表现。
A.有利于提高建设工程投资决策的科学化水平
B.有利于规范工程建设参与各方的建设行为
C.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
D.有利于实现建设工程投资效益最大化
参考答案:A
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:EＰC模式的基本特征是()。
A.业主承担大部分风险
B.承包商承担大部分风险
C.总价合同
D.单价合同
E.业主或业主代表管理工程实施
参考答案:BCE
第51题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。
A.返工费用
B.医疗费
C.造成工期延误的损失
D.第三者责任损失
E.对工程使用造成的损失
参考答案:CD
第52题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
参考答案:AC
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。
第53题:在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是()。
A.审查施工单位的施工组织设计
B.审查施工单位的施工进度
C.协调各单位关系
D.预防并处理好工期索赔
E.审查确认施工分包单位
参考答案:BCD
第54题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。
A.采购人可以是发包人，也可以是承包人
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
参考答案:ADE
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。
第55题:建设工程的设计工作需要在以下几个方面反复协调:()。
A.同一设计阶段不同专业设计之间的协调
B.不同设计阶段不同专业设计之间的协调
C.不同设计阶段同一专业设计之间的协调
D.与外部环境因素进行协调
E.与技术规范.标准进行协调
参考答案:ABCD
第56题:建设工程监理规划应按以下要求编写:()。
A.基本内容应力求统一
B.具体内容应具有针对性
C.满足监理实施细则的要求
D.表达方式应格式化.标准化
E.随建设工程的展开不断补充.修改和完善
参考答案:ABDE
第57题:在下列内容中，属于设计阶段质量控制任务的是()。
A.配合设计单位优化设计
B.确定设计质量标准
C.限额设计
D.审查阶段性设计成果
E.对设计方案进行技术经济分析
参考答案:ABD
第58题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
参考答案:ABE
参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。
第59题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
参考答案:BDE
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第60题:建设工程投资目标分解方法有()。
A.按建设工程的投资费用组成分解
B.按年度.季度分解
C.按建设目标分解
D.按建设工程实施阶段
E.按建设工程组成分解
参考答案:ABDE
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ协议需要建设工程的()共同签署。
A.业主
B.设计单位
C.承包商
D.咨询单位
E.主管单位
参考答案:ABCD
第62题:与建设工程监理有关的建设工程行政法规有()。
A.建设工程质量管理条例
B.建设工程勘察设计管理条例
C.中华人民共和国土地管理法
D.中华人民共和国土地管理实施条
E.建筑工程施工许可管理办法
参考答案:ABD
第63题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
参考答案:BC
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第64题:《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括()。
A.县级以上建设主管部门
B.建设单位
C.勘察.设计单位
D.施工单位
E.工程监理单位
参考答案:BCDE
第65题:在将目标的实际值与计划值进行比较时，要注意以下几点:()。
A.明确目标实际值与计划值的内涵
B.合理选择比较对象
C.确定比较工作的人员
D.建立目标实际值与计划值的对应关系
E.确定衡量目标偏离的标准
参考答案:ABDE
第66题:目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了如下重要变化:实行了()。
A.项目决策咨询评估制
B.投资包干责任制
C.工程招标投标制
D.建设工程监理制
E.项目法人责任制
参考答案:ACDE
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收
参考答案:AB
参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第68题:风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求:()。
A.目标的客观性
B.目标的现实性
C.目标的明确性
D.目标的层次性
E.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性
参考答案:BCDE
第69题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
参考答案:AE
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第70题:在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。
A.协助业主编制招标文件
B.协助业主编制标底
C.做好投标资格预审工作
D.组织评标工作
E.定标
参考答案:ABCD
第71题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
参考答案:DE
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。
第72题:工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度，包括()。
A.合同管理制度
B.与业主的合作制度
C.监理服务需求调查制度
D.经营管理制度
E.企业内部信用管理责任制度
参考答案:ABCE
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
参考答案:AC
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第74题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
参考答案:ABCD
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第75题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
参考答案:ABE
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。
第76题:组织构成因素一般包括()。
A.管理模式
B.管理层次
C.管理跨度
D.管理部门
E.管理职能
参考答案:BCDE
第77题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买
参考答案:ABE
参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第78题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
点击此进入:黑龙江省哈尔滨监理工程师历年真题，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第79题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
参考答案:AD
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。
