最新版四川监理工程师模拟习题
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
参考答案:D
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第1题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
参考答案:A
第2题:经过发包人同意的分包工程,承包人选择的分包人需要提请()同意。
A.项目法人
B.项目经理
C.工程师
D.行政监督管理部门
参考答案:C
第3题:因勘察人原因造成的返工,返工后仍不能达到约定条件,承包人应向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过()。
A.项目的直接损失
B.项目勘察费的2倍
C.项目的勘察.设计费
D.返工项目的费用
参考答案:D
第4题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是()。
A.建筑工程总承包合同
B.建筑工程设计合同
C.建筑工程承包合同
D.建筑工程分包合同
参考答案:B
第5题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。
A.办理竣工验收之时
B.办理工程移交手续之时
C.合同完成之时
D.承包人和委托人签订工程保修合同之时
参考答案:B
第6题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
参考答案:D
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
参考答案:A
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第8题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段J进行的是()。
A.联动试车
B.保证工程满足合同要求的试验
C.功能性试验
D.产能及环保指标测试
参考答案:C
第9题:设计开工的标志是()
A.合同签字盖章
B.合同规定开工期限
C.签字后第3天
D.收到定金
参考答案:D
第10题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
参考答案:C
参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。
第11题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议,若因一方的违约行为,另一方按约定的程序终止合同而发生了争议,此争议应当由()对争议进行处理。
A.终止合同方选定的仲裁委员会
B.违约方选定的仲裁委员会
C.双方选定的仲裁委员会
D.有管辖权的人民法院
参考答案:C
第12题:设备采购合同履行中,对于木质包装材料,需要按规定预先进行()处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干
参考答案:A
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于木质包装材料,应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理,并出具有关薰蒸证明。
第13题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.15天
B.30天
C.2个月
D.6个月
参考答案:C
第14题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。
A.投标截止时间止,投标人少于3家应该直接发包
B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标
C.重新投标后,所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包
D.重新投标后,投标人仍少于3家的项目可以直接发包
参考答案:A
第15题:FIDIC《施工合同条件》规定,缺陷责任期是自()开始,至监理工程师颁发履约证书为止的天数。
A.合同签字日
B.承包商正式开工日
C.工程接收证书中写明的竣工日
D.工程正式接收之日
参考答案:C
第16题:建筑工程合同主体一般只能是()。
A.公民
B.法人
C.其他组织
D.公民和法人
参考答案:B
第17题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
参考答案:C
参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。
第18题:根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是()。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织监察单位进行现场勘查
参考答案:C
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。
A.设计单位代表
B.施工单位主管技术人员
C.专业监理工程师
D.施工单位项目经理
参考答案:B
第20题:根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
参考答案:A
参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金,数额不得超过招标项目估算价的2%。
第21题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
参考答案:D
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第22题:根据美国AIA标准合同文本,CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
参考答案:C
参考解析:CM合同属于管理承包合同,有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商,属于承担施工的承包商公司,而非建筑师或专业咨询机构。
第23题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
参考答案:B
参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误,投标保证金额不足,属于实质性偏差;选项C错误,单价计算的结果与总价不一致,修正即可;选项D错误,评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。
第24题:关于投标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
参考答案:D
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第25题:某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,故未按时支付预付款,是订购方行使的()。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先履行抗辩权
D.合同中止履行的权利
参考答案:C
第26题:建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是()。
A.有大量的隐蔽工程
B.施工中未及时进行质量检查
C.工程质量的评价方法具有特殊性
D.工程质量具有较大的波动性
参考答案:B
第27题:FIDIC施工合同条件规定,承包商运抵施工现场的自有施工设备,在()可运出施工现场。
A.经工程师批准后
B.经项目经理批准后
C.任何时候
D.其他施工现场需要时
参考答案:A
第28题:如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工程量或持续时间,监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是()。
A.增加的工作量应视为正常的工作,完成监理业务的时间不予延长
B.增加的工作量应视为附加的工作,完成监理业务的时间不予延长,但应得到附加工作酬金
C.增加的工作量应视为额外的工作,完成监理业务的时间应相应延长,并得到附加工作酬金
D.增加的工作量应视为附加的工作,完成监理业务的时间应相应延长,并得到附加工作酬金
参考答案:D
第29题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
参考答案:D
参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。
第30题:在大型设备采购合同履行过程中,监理工程师()。
A.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任
参考答案:B
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上,进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用不包括()。
A.估算寿命期内所需的燃料消耗费
B.估算寿命期内所需备件费用
C.估算寿命期外所需备件维修费用
D.估算寿命期残值
参考答案:C
第32题:工程施工质量不符合要求时,经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。
A.予以验收
B.有条件验收
C.重新进行验收
D.专门验收
参考答案:C
第33题:关于评标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
参考答案:D
参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误,评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明;选项B错误,投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容;评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题,以书面形式通知该投标人。参见教材P34。
第34题:根据《招标投标法》,投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同
B.评标结束至确定中标人
C.开标至评标结束
D.提交标书至投标截止时间
参考答案:D
第35题:在FIDIC的《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。
A.不得担任业主咨询顾问,但提交仲裁时可任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问,提交仲裁对也不得任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问,但提交仲裁时不得任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问,提交仲裁时也可担任仲裁员
参考答案:B
第36题:关于工程设计招标特点的说法,正确的是()。
A.设计招标文件无法限定项目的工作范围
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣
参考答案:D
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误,设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量;选项C错误,工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分,如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书,即被淘汰,不再进行商务标的评审。参见教材P48。
第37题:某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
参考答案:B
第38题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
参考答案:A
第39题:某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()。
A.大雨造成现场档案资料损毁
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修
参考答案:B
第40题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素
参考答案:B
参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确,附表中的内容不得与正文中内容相抵触,使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。
第41题:如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求()承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理
参考答案:A
第42题:采用评标价法进行评标,评标委员会确定的评标价格本质上是()。
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据
参考答案:C
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
参考答案:A
参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团,仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较,因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。
第44题:设计合同履行过程中,()属于设计人的责任。
A.确定设计参数的取值
B.组织对设计成果的鉴定
C.办理设计成果的报批手续
D.为现场的设计人员提供必要的工作条件
参考答案:A
第45题:委托监理合同终止的标志是()。
A.竣工验收完毕
B.工程保修期满
C.签订工程保修责任书
D.监理人收到监理报酬尾款
参考答案:D
第46题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。
A.预付款
B.工程进度款
C.退还保留金
D.价格调整条款
参考答案:D
第47题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
参考答案:C
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第48题:在勘察合同履行过程中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
参考答案:B
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为()。
A.平行检验
B.交接检验
C.隐蔽工程验收
D.互检
参考答案:D
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
参考答案:ACE
第51题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
参考答案:BCD
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第52题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
参考答案:DE
第53题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
参考答案:DE
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。
第54题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
参考答案:DE
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第55题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
参考答案:BCD
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第56题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标
参考答案:DE
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。
第57题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失
B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D.按约定提交了索赔意向
E.提交了索赔报告
参考答案:ABDE
第58题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。
A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
参考答案:AE
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。
第59题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
参考答案:BDE
第60题:根据《标准施工合同》,如果承包人有专利技术且有相应设计资质,双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时,需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
参考答案:BCDE
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:(1)关于质押担保方式的说法,正确的有()。
A.质押中的质物需转移占有
B.专利权可以质押
C.股权不可质押
D.建设用地使用权不可质押
E.土地所有权可以质押
参考答案:ABD
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,质权是一种预定的担保物权,以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票;(2)债券.存款单;(3)仓单.提单;(4)可以转让的蕋金份额.股权;(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12~13。
第62题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
参考答案:BDE
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第63题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
参考答案:ABD
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第64题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCE
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
第65题:招标人编制的招标文件通常包括()
A.投标须知
B.合同条件
C.设计审查文件
D.资格审查文件
E.工程量清单
参考答案:ABE
第66题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
参考答案:ABD
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第67题:《担保法》规定的担保方式为()
A.保证
B.保留
C.抵押
D.留置
E.定金
参考答案:ACDE
第68题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
参考答案:BC
第69题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
参考答案:ABC
第70题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
参考答案:AD
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第71题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
参考答案:CE
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第72题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
参考答案:ABE
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第73题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
参考答案:ACD
第74题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
参考答案:BCD
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第75题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
参考答案:ABE
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第76题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
参考答案:ABCD
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第77题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第78题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
参考答案:ABE
点击此进入:最新版四川监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:后履行抗辩权的适用条件包括()。
A.合同中未约定履行顺序
B.合同中约定了履行顺序
C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
E.经营状况严重恶化
参考答案:BCD