贵州二级建造师考试题型考试题库app
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:(1)根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是()。
A.按通用合同条款约定提供施工场地
B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实.准确.完整
C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件
D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失
参考答案:C
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:发包人义务包括遵守法律(2)发出开工通知发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。(3)提供施工场地(4)协助承包人办理证件和批件(5)组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。(6)支付合同价款(7)组织竣工验收(8)其他义务
第1题:自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于()。
A.5个工作日
B.5日
C.15日
D.15个工作日
参考答案:B
参考解析:自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。
第2题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责是，应至少提前()天书面通知监理人。
A.5
B.7
C.14
D.28
参考答案:B
参考解析:项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
第3题:施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中()原则的体现。
A.动态处理
B.重点处理
C.预防与减灾并重
D.冗余安全度处理
参考答案:A
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:动态处理原则动态治理就是对生产过程进行动态随机安全化治理，生产过程中发现问题及时治理,既可以及时消除隐患，又可以避免小的隐患发展成大的隐患。
第4题:建设工程三大管理体系是指质量管理体系，环境管理体系和()
A.环境评价体系
B.职业健康安全管理体系
C.技术管理体系
D.人力资源管理体系
参考答案:B
参考解析:建设工程三大管理体系是指质量管理体系，环境管理体系和职业健康安全管理体系。
第5题:下列施工进度控制措施中，属于技术措施的是()。
A.编制进度控制工作流程
B.优选施工方案
C.重视信息技术的应用
D.进行进度控制的会议组织设计
参考答案:B
参考解析:AD属于组织措施;C属于管理措施。
第6题:对于同类产品规格多，工序重复.工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是()
A.统计分析法
B.经验估价法
C.技术测定法
D.比较类推法
参考答案:D
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是()
A.人
B.机械
C.材料
D.环境
参考答案:A
第8题:在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的()。
A.标的价值
B.保险金额
C.保险费
D.实际赔付额
参考答案:B
第9题:关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是()。
A.采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利
B.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小
C.施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期
D.施工总承包模式下发包方管理和组织协调的工作量增大
参考答案:C
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:为预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，安装防护装置.保险装置.信号装置属于安全措施计划制度的()。
A.安全技术措施
B.职业卫生措施
C.辅助用房间及设施
D.安全宣传教育措施
参考答案:A
参考解析:安全措施计划制度包括安全技术措施.职业卫生措施.辅助用房间及设施.安全宣传教育措施。安全技术措施是预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，包括防护装置.保险装置.信号装置和防爆炸装置等。
第11题:下列影响施工质量的主要因素中，属于施工作业环境因素的是()。
A.风力等级
B.地下水位
C.照明方式
D.验收程序
参考答案:C
第12题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中属于重大事故的是()。
A.某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡
B.某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤
C.某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤
D.某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元
参考答案:A
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，以下关于发包人.承包人和分包人关系的说法，错误的是()。
A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系
B.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师(监理人)与分包工程有关的指令
C.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系
D.如分包人与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任
参考答案:C
参考解析:分包人须服从承包人转发的发包人或工程师(监理人)与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师(监理人)，也不得直接接受发包人或工程师(监理人)的指令。如分包人与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。即ABD正确;分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。因此C错误。
第14题:职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的()进行。
A.最高管理者
B.项目经理
C.技术负责人
D.专职安全员
参考答案:A
第15题:下列不属于施工进度计划的调整内容的是()。
A.工程量
B.工程质量
C.工作关系
D.必要目标
参考答案:B
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工进度计划的调整应包括下列内容:①工程量的调整;②工作(工序)起止时间的调整;③工作关系的调整;④资源提供条件的调整;⑤必要目标的调整。
第16题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()
A.工程建设设计文件
B.工程建设施工合同
C.工程建设技术规程
D.工程建设强制性标准
参考答案:D
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》第十四条工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者施工方案是否符合工程建设强制性标准
第17题:建设工程项目决策阶段包含的内容是()。
A.编制项目建议书
B.编制设计任务书
C.施工图设计
D.确定项目总投资
参考答案:A
第18题:在施工总承包管理模式下，分包单位一般与()签订合同
A.工程总承包单位
B.施工总承包单位
C.业主
D.业主，施工总承包管理单位三方共同
参考答案:C
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，(承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日;承包商租赁的挖土机窝工2个台班:挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为()元。
A.4800
B.5200
C.5400
D.5800
参考答案:B
第20题:斗容量为1M3的反铲挖土机，挖三类土，装车，深度在3M内，小组成员4人，机械台班产量为3.84(定额单位100M3)，则挖100M3的人工时间定额为()工日
A.3.84
B.0.78
C.0.26
D.1.04
参考答案:D
第21题:关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是()。
A.施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作
B.施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任
C.施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均有业主方签订
D.施工总承包方应负责施工资源的供应组织
参考答案:D
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析::本题注意看清题目，考核的是施工总承包而不是施工总承包管理，否则容易错选A;选项BC亦不符合题意;选项D描述与施工总承包方任务相符。
第22题:关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是()。
A.需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利
B.业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制
C.业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小
D.部分施工图完成后即可进行该部分的进度，有利于缩短建设周期
参考答案:D
参考解析:某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期。
第23题:根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更全力和变更程序的说法，正确的是()。
A.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更
B.发包人可以直接想承包人发出变更意向书
C.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示
D.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议
参考答案:D
第24题:建设工程项目的信息管理是通过对各个系统.各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地()。
A.获取.存档.处理和交流
B.获取.存储.处理和共享
C.获取.存档.处理和共享
D.获取.存储.处理和交流
参考答案:D
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设工程项目的信息管理是通过对各个系统.各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取.存储(存档是存储的一项工作).处理和交流。
第25题:根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中“A”环节指的是()。
A.策划
B.支持和运行
C.改进
D.绩效评价
参考答案:C
第26题:，根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的()
A.50%
B.90%
C.60%
D.100%
参考答案:C
第27题:某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部队该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是()。
A.检查
B.执行
C.决策
D.计划
参考答案:C
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列入()等风险。
A.2
B.4
C.5
D.3
参考答案:D
第29题:根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是()。
A.意外伤害保险
B.基本医疗保险
C.工伤保险
D.失业保险
参考答案:A
参考解析:BCI属于规费内容，华优夏职为施工企业必须按照规定为员工缴纳的费用。
第30题:工程建设监理规划编制完成后，必须经()审批批准
A..业主
B.监理工程师
C.监理单位技术负责人
D.专业监理工程师
参考答案:C
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的()。
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
参考答案:A
第32题:对于采用建设项目总承包模式的建设工程，项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。
A.业主方
B.总承包方
C.设计方
D.监理方
参考答案:A
参考解析:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目目标进行控制。建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务(若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务)。
第33题:关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是()。
A.建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务
B.项目实施阶段的总进度指的就是施工进度
C.在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性
D.项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划
参考答案:C
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。选项A错误，正确的表述应为“建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务(若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务)”。选项B错误，正确的表述应为“项目实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，还包括设计工作进度等”。选项D错误，正确的表述应为“项目总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题”。
第34题:关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是()。
A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录
B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内将索赔处理结果答复承包人
D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔
参考答案:B
第35题:编制施工组织总设计涉及下列工作:①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划；④编制资源需求计划；⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是()。
A.⑤－①－②－③－④
B.①－⑤－②－③－④
C.①－②－③－④－⑤
D.⑤－②－③－④－①
参考答案:D
参考解析:施工组织总设计的编制通常采用如下程序:①收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；②计算主要工种工程的工程量；③确定施工的总体部署；④拟订施工方案；⑤编制施工总进度计划；⑥编制资源需求量计划；⑦编制施工准备工作计划；⑧施工总平面图设计；⑨计算主要技术经济指标。
第36题:某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500M3投标人根据地质条件和施工方案计算的挖士方工程量为4000M3完成该土方分项工程的人.材.机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为()元/M3
A.29.88
B.47.80
C.42.40
D.44.60
参考答案:B
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:某网络计划中，工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开始时间是第8天；H工作的最迟完成时间是14天，最早完成时间是第12天。F工作和G.H之间的时间间隔分别为4天和5天；则F工作的总时差为()
A.4天
B.5天
C.7天
D.8天
参考答案:C
第38题:施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是()。
A.量价分离
B.包干控制
C.预算控制
D.跟踪检查
参考答案:A
参考解析:人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过劳务合同进行控制。材料费控制同样按照“量价分离”原则，控制材料用量和材料价格。
第39题:某建设工程项目实施过程中，用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是()。
A.项目组织结构图
B.项目结构图
C.工作流程图
D.合同结构图
参考答案:B
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:BAAA解析:项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务;项目组织结构图反映了项目组织系统中各工作部门或管理人员之间的指令关系;合同结构图反映了项目参与单位之间的合同关系;工作流程图反映了组织系统中工作之间的逻辑关系。
第40题:有关施工成本管理的措施的说法正确的是()。
A.加强施工定额管理和施工任务单管理属于合同措施
B.组织措施是最易为人们所接受和采用的措施
C.加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失属于组织措施
D.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案属于组织措施
参考答案:C
参考解析:加强施工定额管理和施工任务单管理属于组织措施，A错误;经济措施是最易为人们所接受和采用的措施，B错误;加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失属于组织措施，C正确;进行技术经济分析，确定最佳的施工方案属于技术措施，D错误。
第41题:根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程项目合同类型选择的说法，正确的是()。
A.对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适用于总价合同
B.采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分
C.对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同
D.采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力
参考答案:C
参考解析:《计价规范》中规定，对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同。
第42题:某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到不利的软弱土层，需要进行地基处理，使施工进度延误，施工费用增加，该风险属于()。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
参考答案:C
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设工程项目的风险包括组织风险.经济与管理风险.工程环境风险和技术风险。其中工程环境风险又包括:自然灾害.岩土地质条件和水文地质条件.气象条件.引起火灾和爆炸的因素等。本题中，建设工程项目在基坑开挖阶段遇到不利的软弱土层属于工程环境风险。
第43题:某施工企业组织结构如下，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是()
A.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主
B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策
C.每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源
D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主
参考答案:D
第44题:根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经经验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人()。
A.工期和费用
B.工期.费用和利润
C.费用和利润
D.工期和利润
参考答案:B
第45题:关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是()。
A.投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理
B.投标书中投标报价正本.副本不一致时，将作无效标处理
C.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序
D.初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审
参考答案:C
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应()。
A.在项目的前期决策阶段建立
B.在项目的初步设计阶段完善
C.在项目的进展过程中逐步形成
D.在项目的施工准备阶段建立
参考答案:C
第47题:某工程由于施工场地不能及时提供，造成施工总承包单位人员窝工75日，增加用工8工日;由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70%，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是()元。
A.5425
B.4150
C.3025
D.2905
参考答案:C
参考解析:由于非承包商原因引起的人员窝工与用工日增加，承包商可索赔费用补偿，索赔金额为75×50×70%+8×50=3025;而由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成的人员窝工.用工日增加，总承包单位不可以进行索赔。
第48题:下列关于施工进度计划的类型，说法正确的是()。
A.施工方所编制的与施工进度有关的计划只包括施工企业的施工生产计划
B.建设工程项目施工进度计划，属企业计划的范畴
C.施工企业的施工生产计划，属工程项目管理的范畴
D.施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划虽属两个不同系统的计划，但是，两者是紧密相关的
参考答案:D
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划。即A错误;施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴;建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴，即BC说反了。
第49题:根据《建设工程项目管理规范》(GF/T50326-2006)的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程()。
A.发生风险可能性很大，风险后果为轻度损失
B.发生风险可能性中等，风险后果为中度损失
C.发生风险可能性中等，风险后果为重大损失
D.发生风险可能性很大，风险后果为重大损失
参考答案:D
参考解析:风险等级分为1-5级，分别对应小对小至大对大。
第50题:索赔费用的计算方法不包括()。
A.实际费用法
B.总费用法
C.修正的总费用法
D.经验估计法
参考答案:D
第51题:工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是()。
A.向监理工程师提交索赔证据
B.提出索赔意向通知
C.提交索赔报告
D.与业主就索赔事项进行谈判
参考答案:B
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于()
A.施工组织总设计
B.单位工程施工组织设计
C.单项工程施工组织设计
D.分部工程施工组织设计
参考答案:B
第53题:下列不属于施工合同执行者进行合同跟踪的依据的是()。
A.管理人员对现场巡视.质量检查了解的情况
B.原始记录.报表.验收报告等各种实际工程文件
C.合同以及依据合同而编制的各种计划文件
D.合同订立前签署的意向书
参考答案:D
参考解析:合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件;其次还要依据各种实际工程文件如原始记录.报表.验收报告等;另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视.交谈.会议.质量检查等。
第54题:关于项目目标动态控制的说法，错误的是()
A.动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值
B.当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏
C.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制
D.目标的计划值在任何情况下都应保持不变，
参考答案:D
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:通过施工进度计划值和实际值的比较，如发现进度的偏差，则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏，如有必要则调整施工进度目标
第55题:工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是()
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
参考答案:B
第56题:下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是()。
A.固体废弃物必须单独储存
B.电气焊必须在工作面设置光屏障
C.在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6:00时段
D.存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理
参考答案:D
参考解析:A应有临时存放地区即可，B应设置遮光屏障，C晚10点至次日6点。
第57题:根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括()。
A.旁站.巡视和班组自检
B.巡视.平行检验和班组自检
C.平行检验.班组互检和旁站
D.旁站.巡视和平行检验
参考答案:D
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:建设工程项目总进度目标论证的工作包括1项目结构分析；2编制各层进度计划；3进度计划系统的机构分析；4项目的工作编码。其正确的工作顺序是()
A.1-3-2-4
B.1-3-4-2
C.3-2-1-4
D.4-1-3-2
参考答案:B
第59题:在人口密集区进行较强噪声施工时，须严格控制作业时间，一般避开()的作业。
A.晚10时到次日早5时
B.晚10时到次日早6时
C.晚11时到次日早5时
D.晚11时到次日早6时
参考答案:B
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:供货方进度控制的任务是依据供货合同对供货的要求控制供货工作进度，供货进度计划应包括的内容有()。
A.编制年度工作计划
B.采购
C.出图计划
D.加工制造
E.运输
参考答案:BDE
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:供货方进度控制的任务是依据供货合同对供货的要求控制供货工作进度，这是供货方履行合同的义务。供货进度计划应包括供货的所有环节，如采购.加工制造.运输等。
第61题:某单价合同的投标报价中，钢筋混凝土工程量为1000M3，投标单价为300元/M3，合价为30000元;投标报价单的总价为8100000元。关于此投标报价单的说法，正确的有()。
A.钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显计算错误，业主可以先做修改再进行评标
B.实际施工中工程量2000m3，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元
C.该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对投标单价进行调整
D.该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行调整
E.评标时应根据单价优先原则对总报价进行修改，正确报价应该为8400000元
参考答案:ABCD
第62题:与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的有点有()。
A.整个项目的合同总额确定有依据
B.施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价
C.通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资
D.一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标
E.业主对分包单位的选择具有控制权
参考答案:ACE
第63题:室内排水管道的检验试验应包括()等试验。
A.水压
B.气压
C.泄漏性
D.灌水
E.通球
参考答案:DE
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:下列信息和资料中，可以作为施工合同索赔证据的有()。
A.施工合同文件
B.工程各项会议纪要
C.监理工程师的口头指示
D.相关法律法规
E.施工日记和现场记录
参考答案:ABE
第65题:施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在()。
A.施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图
B.施工总承包管理单位的招标与设计无关
C.工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包
D.施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期
E.施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分
参考答案:ADE
第66题:根据《建设施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有()
A.施工方承担的损失超过其承受能力
B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时
C.法律.行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
D.工程造价管理部门公布的价格调整
E.外汇汇率变化影响合同价款
参考答案:CD
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:政府质量监督管理的内容有()
A.抽查主要建筑材料的质量
B.依法处罚违法违规行为
C.监督工程竣工验收
D.定期统计分析本地区质量情况
E.抽查施工进度计划的执行情况
参考答案:ABCD
第68题:某商品混凝土目标成本与实际成本对比如下表，关于其成本分析的说法，正确而的有()。项目单位目标实际产量M3600640单位元715755损耗%43
A.产量增加使成本增加了28600元
B.实际成本与目标成本的差额是51536元
C.单价提高使成本增加了26624元
D.该商品混凝土目标成本是497696元
E.损耗率下降使成本减少了4832元
参考答案:BCDE
第69题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于企业投标报价编制原则的说法，正确的是()。
A.投标报价由投标人自主确定
B.投标人必须按照招标工程量清单填报价格
C.投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标
D.投标人应以施工方案.技术措施等作为投标报价计算的基本条件
E.为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本
参考答案:ABCD
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:投标价的编制原则。
第70题:政府投资工程的承包人向发包人提出的素赔请求，索赔文件应该交由()进行审核。
A.造价鉴定机构
B.造价咨询人
C.监理人
D.政府造价管理部门
参考答案:C对于承包人向发包人的索赔请求索赔文件应该交由工程师(监理人)审核。
第71题:大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括()。
A.项目实施总体部署
B.总进度规划
C.确定里程碑事件的计划进度目标
D.施工准备与资源配置计划
E.总进度目标实现的条件和应采取的措施
参考答案:ABCE
第72题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，“其他项目清单”的内容一般包括()
A.暂估价
B.计日工
C.工程排污费
D.暂列金额
E.总承包服务费
参考答案:ABDE
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:其他项目清单由暂列金额，暂估价，计日工，总承包服务费等内容组成
第73题:根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有()
A.有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的
B.公开招标费用过低的
C.涉及国家秘密的
D.受自然地域环境限制的
E.涉及抢险救灾的
参考答案:ACDE
第74题:根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2006，项目经理的权限包括()。
A.组建项目经理部
B.进行授权范围内的利益分配
C.选择具有相应资质的分包人
D.参与选择物资供应单位
E.主持项目经理部工作
参考答案:DE
参考解析:项目经理应具有下列权限:参与项目招标.投标和合同签订;(2)参与组建项目经理部;(3)主持项目经理部工作;(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用;(5)制定内部计酬办法;(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人;(7)参与选择物资供应单位;(8)在授权范围内协调与项目有关的内.外部关系;(9)法定代表人授予的其他权力。
第75题:施工单位在建设工程档案管理中的，职责包括有()
A.配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作
B.按照施工合同约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作
C.按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕
D.竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门
E.及时将施工档案资料移交建设单位
参考答案:ABCE
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:承包商可以提起索赔的事件有()。
A.发包人违反合同给承包人造成时间.费用的损失
B.发包人提出提前完成项目造成承包人的费用增加
C.合同规定以外的项目进行检验，检验不合格
D.不可抗力导致施工条件的改变造成了费用的增加
E.物价上涨
参考答案:ABDE
第77题:根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有()。
A.监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成检查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款书
B.监理人出具进度付款书，不应视为监理人已同意.接受承包人完成的该部分工作
C.监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决
D.发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人
E.承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持证明文件
参考答案:BDE
第78题:生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万以上，500万以下罚款的情形有()。
A.销毁有关证据
B.不立即组织事故抢救
C.指使他人做伪证
D.迟报或漏报事故
E.故意破坏事故现场
参考答案:ACE
点击此进入:--贵州二级建造师考试题型考试题库app，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:下列施工文件档案资料中，属于工程质量控制资料的有()
A.施工测量放线报验表
B.检验质量验收质量表
C.竣工验收证明书
D.水泥见证验测报告
E.交接检查记录
参考答案:DE
参考解析:施工文件档案资料包括工程施工技术管理资料.工程质量控制资料.工程施工质量验收资料.竣工图四部分。选项AC属于工程施工技术管理资料，B属于工程施工质量验收资料，故ABC错误。选项DE属于工程质量控制资料，故选DE。
