2021版广东省二级注册建造师试题

2021版广东省二级注册建造师试题

二级建造师考试即将开始，微信公众号：建题帮及建题帮APP为大家整理了二级建造师的历年考试真题及最新模拟考试题库，大家可以在这里了解一下二级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解及准备二级建造师考试，积极备考。

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

参考答案:B

参考解析:施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。P238

第1题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.建设单位

参考答案:B

参考解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥.违章操作的，应当立即制止。

第2题:下列关于合同转让的说法，根据《合同法》的规定，正确的是()。

A.债务人转让义务，须征得债权人同意后转让方可有效

B.合同的权利转让，须征得债务人同意后转让方可有效

C.合同的权利义务的一并转让可以是全部或部分的权利义务

D.通过招标发包订立的建设工程施工合同，承包人可以进行合同的一并转让

参考答案:A

参考解析:本题考查合同转让。合同转让包括权利的转让.义务的转让.权利和义务的概括转让。债权人转让债权时，不需征得债务人同意，但要通知债务人，B错误。债务人转让义务的，须征得债权人同意后转让方可生效，A正确。合同的权利义务一并转让，是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人，是全部转让，C错误。通过招标发包而订立的建设工程施工合同，承包人如果将合同一并转让，本质上是转包，转包是违法的，D错误。

第3题:保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的()限额。

A.最低

B.实际损失

C.损失后评估

D.最高

参考答案:D

第4题:下列需要申领施工许可证的是()。

A.开工报告已获得批复

B.某工厂建设食堂，建筑面积280平方米

C.军队建设宿舍，建筑面积3000平方米

D.学校建设教学楼，建筑面积3000平方米

参考答案:D

参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。无需申领施工许可证的工程类型有如下五类:限额以下的小型工程(投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程);抢险救灾及其他临时性房屋建筑等工程;农民自建低层住宅;军用房屋建筑;按规定领取施工报告的工程。

第5题:·合同的权利义务终止，不影响合同中()条款的效力。

A.履行时间

B.履行地点

C.争议解决

D.质量检验

参考答案:C

参考解析:本题考查的是合同的终止。合同的终止不影响合同中关于清理.结算和解决纠纷的条款。

第6题:乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

参考答案:B

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

第7题:某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000T钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

参考答案:C

参考解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务，未按合同执行的，将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。

第8题:下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()。

A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌

B.某施工单位未按照合同约定工期竣工

C.因台风导致工程损害

D.某工程存在质量问题

参考答案:A

参考解析:侵权纠纷，是指一方当事人对另一方侵权而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的侵权纠纷。

第9题:注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，下列表述正确的是()

A.由受聘单位保管，由注册建造师本人使用

B.由注册建造师本人保管.使用

C.注册证书由单位保管.使用，执业印章由注册建造师本人保管使用

D.执业印章由单位保管.使用，注册证书由注册建造师本人保管使用

参考答案:B

参考解析:根据《注册建造师管理规定》第十条规定，，注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。

第10题:根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。

A.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》.《建设工程安全管理条例》.《建筑法》.《宪法》

B.《宪法》.《建筑法》.《建设工程安全管理条例》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》

C.《宪法》.《建设工程安全管理条例》.《建筑法》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》

D.《建筑法》.《宪法》.《建设工程安全管理条例》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》

参考答案:B

参考解析:宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。《建筑法》属于法律，《建设工程安全管理条例》属于行政法规，《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》属于地方性法规和部门规章。

第11题:关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

参考答案:A

第12题:在代理关系中，()承担民事责任。

A.代理人对自己的行为

B.被代理人对代理人的代理行为

C.代理人对第三人的行为

D.被代理人对第三人的行为

参考答案:B

参考解析:代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民，事法律行为。被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。

第13题:在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有()。

A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的

B.经追认的越权代理行为

C.委托书授权不明的代理行为

D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的

参考答案:A

参考解析:A选项是属于代理人与第三人共同向被代理人承担责任的情形;B选项，代理行为经追认为有权代理，不需向被代理人承担责任;CD选项是被代理人和代理人向第三人承担责任的情形。

第14题:对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.采购人依法能够自行建设.生产或者提供

D.受自然地域限制的

参考答案:C

参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

第15题:关于建设工程质量保修书，正确的是()。

A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年

参考答案:B

第16题:根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由()依法强制执行。

A.人民法院

B.人民政府

C.建设行政主管部门

D.安全生产监督管理部门

参考答案:A

第17题:代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是()。

A.行政机关只能委托第三人代履行

B.代履行不适用与人身有关的义务

C.代履行的适用与不履行义务的后果无关

D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止

参考答案:B

第18题:关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。

A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

参考答案:B

参考解析:建设工程总承包单位按照总承包合同约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。P97

第19题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程应地震中止施工，1年后向发生机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

参考答案:D

参考解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第20题:在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是()。

A.分包单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

参考答案:A

参考解析:《建设工程安全生产管理条例>进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。总承包单位依法对施工现场的安全生产负总责，这就要求分包单位必须服从总承包单位的安全生产管理。在许多工地上，往往有若干分包单位同时在施工，如果缺乏统一的组织管理，很容易发生安全事故。因此，分包单位要服从总承包单位对施工现场的安全生产规章制度.岗位操作要求等安全生产管理。否则，一旦发生施工安全生产事故，分包单位要承担主要责任。

第21题:某工程由于周边道路改造，运输材料的车辆不能进场，导致该工程停工达100天之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他工程的项目经理，根据有关规定，可行的解决方式是()。

A.经建设单位同意，由甲同时担任该两个项目的项目经理

B.经建设单位同意，施工单位更换项目经理

C.经建设主管部门同意，由甲同时担任该两个项目的项目经理

D.经建设主管部门同意，施工单位更换项目经理

参考答案:B

第22题:(1)下列试块.试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()。

A.屋面.厕浴间使用的防水材料

B.非承重结构的钢筋及连接接头试件

C.用于防水层上保护层的商品混凝土

D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

参考答案:A

参考解析:本题考查的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检:用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂桨试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下，屋面，厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。参见教材P236

第23题:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

A.整改，并及时报告有关主管部门

B.整改，并及时报告建设单位

C.暂时停止施工，并及时报告建设单位

D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

参考答案:C

参考解析:本题考核点为监理单位的事故隐患报告责任。注意根据安全隐患的严重程度不同，判断监理单位采取的管理措施。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

第24题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护.文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。

A.60%

B.90%

C.70%

D.80%

参考答案:B

参考解析:投标方安全防护.文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。

第25题:分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是()。

A.起诉讼有法律依据

B.只能以总包人的名议起诉

C.只能起诉总包人

D.属于行使代位权

参考答案:D

参考解析:本题考查的是代位权

第26题:建设单位将在建工程抵押给银行，到期不能履行债务时，银行向法院提出拍卖该工程并就拍卖款优先受偿。法院受理后，应在立案之日起30日内作出裁定，并实行一审终审。该审理程序属于民事诉讼()。

A.普通程序

B.简易程序

C.特别程序

D.执行程序

参考答案:C

第27题:关于垫资的说法，正确的是()。

A.法律.行政法规明确禁止垫资行为

B.垫资的法律性质是工程欠款

C.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

参考答案:D

参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

第28题:根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在()以上时，必须进行招标。

A.200万元和100万元

B.100万元和50万元

C.200万元和50万元

D.300万元和100万元

参考答案:C

参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，.必须进行招标:①施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;②重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;③勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;④单项合同估算价低于第①.②.③项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

第29题:电力设施与绿化工程相互妨碍时，有关单位应当按照()有关规定协商，达成协议后方可施工。

A.电力行业

B.市政部门

C.当地政府

D.国家

参考答案:D

参考解析:考查内容:电力设施与建设工程相互妨碍的处理。《中华人民共和国电力法》第55条规定:电力设施与公用工程.绿化工程和其他工程在新建.改建或者扩建中互相妨碍时，有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议后方可施工。

第30题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()。

A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

参考答案:A

参考解析:用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以最后一方签字或者盖章的时间为准。

第31题:下列情形中，投标人中标有效的是()。

A.投标人给予招标人金钱获取中标

B.投标人在投标书中表面给予招标人折扣获取中标

C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

参考答案:B

第32题:除()之外，投标文件有下列情形的，招标人不予受理。

A.逾期送达

B.未送达指定地点

C.未按规定格式填写

D.未按招标文件要求密封

参考答案:C

参考解析:我国《招标投标法》规定，投标文件有下列情形的，招标人不予受理:1.逾期送达;2.未送达指定地点;3.未按招标文件要求密封;4.未通过资格预审。

第33题:房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为()以上。

A.3.6亿元

B.1亿元

C.4000万元

D.800万元

参考答案:B

参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为1亿元以上。

第34题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

参考答案:A

参考解析:P106

第35题:根据《民事诉讼法》，法庭调查的第一个程序是()。

A.告知证人的权利义务

B.当事人陈述

C.出示书证

D.宣读鉴定结论

参考答案:B

第36题:根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

参考答案:C

第37题:根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。

A.6个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

参考答案:C

参考解析:高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。

第38题:张先生骑自行车路过一条正在修理的路段时，掉进一个没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了身体多处受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是()。

A.张先生与建设单位

B.施工单位

C.张先生与施工单位

D.张先生本人

参考答案:B

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处.施工起重机械.临时用电设施.脚手架.出入通道口.楼梯口.电梯井口.孔洞口.桥梁口.隧道口.基坑边沿.暴(同音字)破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

第39题:关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是()。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起3日内订立书面合同

C.对备案的中标合同不得进行协商变更

D.人工.材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

参考答案:A

参考解析:《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第40题:部门规章的制订主体是()。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.国务院各部委

参考答案:D

参考解析:国务院各部.委员会.中国人民银行.审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以制订规章。

第41题:某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照()。

A.一般保证承担保证责任

B.连带责任保证承担保证责任

C.部分连带责任保证承担保证责任

D.由双方认定的第三方确定保证责任

参考答案:B

参考解析:保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。

第42题:《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从()起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

参考答案:C

参考解析:招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

第43题:根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

A.抢工期

B.抢险

C.抢修

D.生产工艺要求必须连续

参考答案:A

参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第44题:某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证()。

A.自行废止

B.重新检验

C.继续有效

D.自动延期

参考答案:A

参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第45题:关于代理的说法，正确的是().

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

参考答案:C

参考解析:A错误，代理人对第三人的选任/指示承担责任；B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应共同行使代理权；D错误，实质是无权代理。

第46题:关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是()。

A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁

B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权

C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定

参考答案:D

参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。故应选D。

第47题:招标人要求中标人提供履约保证金，中标人应当提交且履约保证金不得超过中标合同金额的()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

参考答案:B

参考解析:本题考查履约保证金金额。《招标投标法实施条例》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

第48题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

参考答案:C

参考解析:侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。

第49题:某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政责任

D.刑事责任

参考答案:B

参考解析:《民法通则》规定了特殊侵权责任在公共场所.道旁或通道上挖坑.修绪.安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。

第50题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。

A.注册商标申请人寄出申请书

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册

参考答案:D

参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。注册商标有效期为10年，自核准注册之日起计算。专利权均自申请日起计算。

第51题:某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是()。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不承担保修责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

参考答案:A

参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第52题:在我国法律体系中，《侵权责任法》属于()。

A.民法商法

B.社会法

C.经济法

D.诉讼法

参考答案:A

参考解析:《民法通则》.《合同法》.《物权法》.《侵权责任法》.《公司法》.《招标投标法》等属于民法商法。

第53题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D.勘察.设计.施工.工程监理等单位已分别签署质量合格文件

参考答案:C

参考解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

第54题:当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当()。

A.自判决书送达之日起30日内向上一级人民法院提起上诉

B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

参考答案:C

参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

第55题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5‰李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

参考答案:B

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第56题:某建筑设计单位未按照建筑工程质量.安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()。

A.处10万元以上30万元以下的罚款

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

参考答案:D

参考解析:常见的行政处罚为警告.罚款.没收违法所得.取消投标资格.责令停止施工.责令停业整顿.降低资质等级.吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选项D正确。

第57题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

参考答案:A

参考解析:建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。P291

第58题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.发出中标通知书后由原评标委员会

B.发出中标通知书后由新评标委员会

C.发出中标通知书前由原评标委员会

D.发出中标通知书前由新评标委员会

参考答案:C

参考解析:本题考核的是确定中标人。中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认

第59题:关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是()。

A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务

C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

参考答案:C

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:下列法人中，属于特别法人的有()。

A.清华大学

B.京东股份有限公司

C.庆丰包子铺

D.北京市政府

E.华西村农业生产大队

参考答案:DE

参考解析:本题考查的是法人的分类。选项A属于非营利法人;选项B属于营利法人;选项C属于营利法人。

第61题:施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。

A.甲有权要求乙承担民事责任

B.甲有权要求丙承担民事责任

C.甲无权要求丙承担民事责任

D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿

E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

参考答案:ABE

参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。

第62题:根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。

A.投标函及其附录

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.法定代表人身份证明

E.投标邀请书

参考答案:ABCD

参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

第63题:关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，正确的有()。

A.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法

C.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院仲裁机构予以增加

D.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求仲裁机构予以增加

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以减少

参考答案:ABCD

参考解析:本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

第64题:债的产生根据有()。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

E.支付价款

参考答案:ABCD

第65题:国有建设用地使用权的用益物权，可以采取()方式设立。

A.出资

B.出让

C.划拨

D.抵押

E.转让

参考答案:BC

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。设立建设用地使用权，可以采用出让或划拨两种方式;严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。

第66题:甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。下列关于当事人履行的义务说法正确的有()。

A.向乙公司交付彩印机

B.向甲公司交付彩印机

C.向乙公司履行瑕疵担保义务

D.向甲公司履行瑕疵担保义务

E.甲公司履行维修义务

参考答案:BDE

参考解析:根据融资租赁合同，虽然出卖人是向出租人主张价金，但却需按照约定向承租人交付标的物，包括履行瑕疵担保义务。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。

第67题:关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有()。

A.施工企业分公司不具有法人资格

B.施工企业的项目经理部不具有法人资格

C.施工企业法人属于财团法人

D.施工企业的法定代表人是法人

E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得

参考答案:ABE

参考解析:项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。

第68题:关于招标代理机构的说法，正确的有()。

A.招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构

B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C.招标代理机构是社会中介组织

D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

E.工程招标代理机构可以与招标工程的投标人有合作经营关系

参考答案:ACD

参考解析:本题考核点为招标代理机构的委托。招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。未经招标人同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系.合作经营关系或其他利益关系。

第69题:在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()

A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标

B.两个以上的个人可以组成联合体

C.招标人可以强制投标人组成联合体

D.在资格预审前，联合体可以增加成员

E.联合体各方就中标项目承担连带责任

参考答案:DE

参考解析:本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。P81

第70题:下列关于证据保全的说法，正确的是()。

A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据

B.人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定

C.当事人申请证据保全，不必提供担保

D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全

E.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场

参考答案:ABE

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。

第71题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。

A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

C.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

D.劳务派遣用工只能在临时性.辅****或替代性的工作岗位上实施

E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离

参考答案:BDE

第72题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有()。

A.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

B.提供的设计有缺陷

C.直接指定分包人分包专业工程

D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

E.提供的建筑材料不符合强制性标准

参考答案:BCDE

参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程

第73题:商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行

A.作出裁决的仲裁委员会

B.申请人依据地的中给人民法院

C.被执行人住所地的中给人民法院

D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

E.被执行财产所在地的中级人民法院

参考答案:CD

参考解析:《仲裁法解释》第二十九规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。

第74题:某施工企业借用其他企业承担某建设工程，工程完工后，建设单位以施工合同无效为由拒绝支付工程款，则下列说法中正确的有()。

A.该合同无效，发包人也不需支付工程款

B.该合同有效，发包人应当支付工程款

C.该合同无效，但如果竣工验收合格，发包人仍需支付工程款

D.该合同无效，但即使竣工验收不合格，但修复后竣工验收合格，发包人仍需支付工程款

E.该合同有效，但必须工程竣工验收合格后，发包人才需支付工程款

参考答案:CD

参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理:(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

第75题:关于联合体投标的表述中，正确的有()。

A.3个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

E.招标人可以强制投标人组成联合体共同投标，可以限制投标人之间的竞争

参考答案:BCDE

参考解析:本题考核的是联合体投标。联合体投标是一种特殊的投标人组织形式，一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。《招标投标法》规定:两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

第76题:《建筑法》规定，施工单位偷工减料.使用不合格的材料.构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。

A.责令改正，处以罚款

B.情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

C.吊销营业执照，退出建筑市场

D.对质量不合格工程负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失

E.构成犯罪的，依法追究刑事责任

参考答案:ABDE

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第77题:《民法通则》规定，有()的情形，委托代理终止。

A.被代理人死亡

B.代理人丧失民事行为能力

C.作为被代理人或者代理人的法人终止

D.被代理人取消委托或者代理人辞去委托

E.代理期间届满或者代理事务完成

参考答案:BCDE

参考解析:本题考核的是建设工程代理行为的终止。《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。

第78题:以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是()。

A.地下防水材料

B.承重钢筋连接接头

C.混凝土掺加剂

D.砌筑砂浆的水泥

E.分隔墙的混凝土小型砌块

参考答案:ABD

参考解析:按照原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。CE项材料只有用在承重结构中，才要求见证取样和送检。

第79题:仲裁协议应当具备的内容有()。

A.仲裁事项

B.具体的仲裁请求和事实.理由

C.仲裁委员会的住所地

D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

参考答案:ADE

参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。