浙江省监理工程师考核历年题库

浙江省监理工程师考核历年题库

注册监理工程师考试即将开始，微信公众号：建题帮及建题帮APP为大家整理了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟考试题库，大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解及准备注册监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受自然条件.地质水文条件.社会条件.人为条件等因素的影响，这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品。体现的是建设工程施工合同()的特点。

A.标的的特殊性

B.主体的特定性

C.履行期限的长期性

D.内容的复杂性

参考答案:A

第1题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署()意见。

A.业主

B.总监理工程师

C.承包单位

D.监理单位

参考答案:D

第2题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

参考答案:B

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第3题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法，错误的是()。

A.一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同仍然有效

B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更

C.供货方提供的货物数量不够，采购方可以拒收货物

D.采购方对合同约定的订购数量拒收，要承担中途退货的责任

参考答案:C

第4题:在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。

A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比

C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用

D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金

参考答案:B

参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

第5题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价在100万元人民币以上的()必须进行招标。

A.施工材料的采购

B.重要设备.材料的采购

C.勘察.设计服务的采购

D.监理服务的采购

参考答案:B

第6题:采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()。

A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

参考答案:B

第7题:在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是()。

A.方案设计文件

B.初步设计文件

C.施工图设计文件

D.设计概算文件

参考答案:C

第8题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

参考答案:C

第9题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。

A.施工图设计

B.工程开工

C.工程立项

D.勘察设计

参考答案:C

第10题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

参考答案:A

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。

第11题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()。

A.2

B.4

C.10

D.20

参考答案:B

参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。

第12题:下列财产可以作为抵押物的是()。

A.学校.幼儿园的教学设施

B.依法被查封.扣押.监管的财产

C.所有权.使用权不明或者有争议的财产

D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权.房屋

参考答案:D

第13题:监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得()的认可。

A.发包人

B.委托人

C.承包人

D.分包人

参考答案:B

第14题:下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。

A.资格预审与资格后审不同时使用

B.公开招标的项目，实行资格预审

C.邀请招标的项目，实行资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别

参考答案:D

第15题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

参考答案:C

第16题:下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

参考答案:A

第17题:对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。

A.事先分析可能造成质量问题因

B.事先分析施工过程中的关键工序

C.分析施工过程中的薄弱环节

D.分析施工过程中质量不稳定的工序

参考答案:A

第18题:根据《标准施工合同》，合同工期应自()载明了开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划

参考答案:B

第19题:某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()。

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

参考答案:C

第20题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

参考答案:B

第21题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.列明评标的方法和因素

参考答案:B

参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。

第22题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.义务监理工作

参考答案:B

第23题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

参考答案:B

第24题:招标人确定中标人后()D内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.15

B.30

C.25

D.60

参考答案:A

第25题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足

B.有法定代表人的签字和盖章

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.按照招标文件要求逐页签字

参考答案:A

第26题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

参考答案:C

第27题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.50%

D.70%

参考答案:C

第28题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。

A.平行检验

B.交接检验

C.隐蔽工程验收

D.互检

参考答案:D

第29题:公开招标存在缺点的核心是()。

A.招标时间长.费用高

B.评标工作量大

C.申请投标人较多

D.要设置资格预审程序

参考答案:A

第30题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包

B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标

C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包

D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包

参考答案:A

第31题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

参考答案:D

参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。

第32题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括()。

A.编制技术设计文件

B.提出技术设计计划

C.设备设计

D.参加初步审查，并作必要修正

参考答案:C

第33题:招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

参考答案:B

第34题:某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价.单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

参考答案:D

第35题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

参考答案:D

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第36题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

A.15天

B.30天

C.2个月

D.6个月

参考答案:C

第37题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

参考答案:A

第38题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。

A.单价

B.总价可调

C.总价不可调

D.成本加酬金合同

参考答案:D

第39题:建设工程施工过程中，实施暴(同音字)破作业，在放射.毒害性环境中施工，以及使用毒害性.腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前()天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。

A.7

B.14

C.15

D.30

参考答案:B

第40题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

参考答案:A

参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。

第41题:某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.发包人与承包人共同

参考答案:C

第42题:施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有()的复工指令方可复工。

A.业主代表

B.施工单位负责人

C.监督站负责人

D.监理工程师

参考答案:D

第43题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不予退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

参考答案:C

第44题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

参考答案:A

第45题:在工程项目的设计成果完成后，由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。

A.设计人

B.监理人

C.审图机构

D.发包人

参考答案:D

第46题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

参考答案:B

第47题:根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.承包商部分拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任

参考答案:B

第48题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。

A.10

B.10.5

C.11

D.11.5

参考答案:A

第49题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

参考答案:A

参考解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C错误，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项D错误，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

参考答案:ACD

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第51题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

参考答案:BE

第52题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

参考答案:BC

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第53题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

参考答案:ABD

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第54题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

参考答案:AE

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第55题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

参考答案:BDE

第56题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

参考答案:ACD

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第57题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

参考答案:ABD

第58题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

参考答案:ACD

第59题:国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

参考答案:ABD

第60题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

参考答案:ACD

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第61题:在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。

A.实施工作说明书

B.变更工作实施的质量标准

C.提出工期顺延要求

D.提出变更费用要求

E.对进度计划作必要修改的建议

参考答案:ACDE

第62题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

参考答案:BE

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第63题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

参考答案:ABCE

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第64题:工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

参考答案:ABD

第65题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

参考答案:BCD

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第66题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

参考答案:ACD

第67题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。

A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段

B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求

D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理

E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

参考答案:ABE

参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。

第68题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

参考答案:BCD

第69题:在动态控制过程中，应着重做好的工作包括()。

A.对计划目标值的论证和分析]

B.及时对工程进展做出评估，即收集实际数据

C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现

D.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差

E.流动资金的筹措

参考答案:BCD

第70题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

参考答案:BE

第71题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

参考答案:ACE

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第72题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

参考答案:ACD

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

第73题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

参考答案:ABDE

第74题:关于工程设计招标方式的说法，正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

参考答案:DE

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。

第75题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

参考答案:ACDE

第76题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

参考答案:ABD

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第77题:依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。

A.办理临时用地.停水.停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

参考答案:ABC

第78题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有()。

A.职业责任险

B.现场人员工伤保险

C.第三者责任险

D.设计和工程保险

E.现场人员意外伤害保险

参考答案:BE

第79题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

参考答案:BCD

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。