2021年浙江省一级建造师法规在线模拟考试考试题型

2021年浙江省一级建造师法规在线模拟考试考试题型

一级建造师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了一级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下一级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解一级建造师考试，积极备考。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

参考答案:A

第1题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%0李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

参考答案:B

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第2题:因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位

D.分包单位

参考答案:A

第3题:根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是()。

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

参考答案:C

第4题:关于招标文件的说法,正确的是()

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行

C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人

参考答案:D

第5题:王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。

A.现实交付

B.指示交付

C.占有改定

D.简易交付

参考答案:B

第6题:根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C..在美国注册的企业设在上海的办事处

D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业

参考答案:C

第7题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

参考答案:A

第8题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

参考答案:D

第9题:根据《民事诉讼法》的规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告所在地

C.合同签订地

D.不动产所在地

参考答案:D

第10题:在《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430--2007中，其中GB/T符号表示此规范为()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.强制性行业标准

D.推荐性行业标准

参考答案:B

第11题:划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A.中央

B.省级以上

C.镇级以上

D.县级以上

参考答案:B

第12题:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率

B.活期存款利率

C.同期同类存款利率

D.同期同类贷款利率

参考答案:D

第13题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

参考答案:C

第14题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙**支付

C.甲先行支付

D.甲和丙**支付

参考答案:C

第15题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

参考答案:B

第16题:下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是()。

A.应急预案应当至少每2年修订一次

B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案

C.修订后的应急预案应当重新备案

D.预案修订情况应有记录并归档

参考答案:A

第17题:根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

参考答案:D

第18题:根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A.已经取得安全生产许可证

B.办理了工程质量监督手续

C.有满足施工需要的施工图样

D.已经取得规划许可证

参考答案:A

第19题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行招标核准.审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。正确的排序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

参考答案:D

第20题:关于一级建造师注册说法，正确的是()。

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册

D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出

参考答案:A

第21题:根据《物权法》，关于抵押的说法正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.仓单.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

参考答案:B

第22题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

参考答案:D

参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。

第23题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

参考答案:B

第24题:甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应当提前30日以书面形式通知用人单位

D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

参考答案:C

第25题:甲公司欲开西门需借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定:甲公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲公司取得了()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

参考答案:B

第26题:关于合同形式的说法，正确的是()。

A.合同必须用书面形式

B.口头形式属于合同其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

参考答案:D

第27题:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

参考答案:C

第28题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

参考答案:C

参考解析:本题考查的是行政诉讼的审理.判决.执行。选项A行政诉讼期间，被诉行政行为不停止执行。选项B，涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理，可以不公开审理。选项D，人民法院审理行政案件不适用调解，但是行政赔偿，补偿以及行政机关使法律.法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

第29题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用

B.张经理可以不向李某支付报酬

C.张经理可以向李某支付相应的报酬

D.委托合同必须是有偿的

参考答案:D

第30题:法律规定，用人单位因特殊原因需要劳动者延长工作时间的，每日不得超过3小时。但是建筑施工企业在()情况下，延长劳动者工作时间不受上述限制。

A.因梅雨时节即将到来抢工期

B.因基坑渗漏进行紧急处理

C.混凝土连续浇筑作业

D.夜间作业

参考答案:B

第31题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

参考答案:B

第32题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门

B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

参考答案:D

第33题:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料.不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

参考答案:B

第34题:甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。

A.要求甲继续履行合同

B.与甲协商续订租赁合同

C.要求甲赔偿损失

D.要求甲支付违约金

参考答案:B

参考解析:根据《合同法》规定，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同。因此，本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动，就必须先与甲协商，续订租赁合同，且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。

第35题:根据《政府采购法》，政府采购的主要方式应是()。

A.邀请投标

B.公开招标

C.竞争性谈判

D.单一来源采购

参考答案:B

第36题:按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合()的规定。

A.施工许可证发证机关

B.省市人民政府

C.国务院

D.建设项目主管部门

参考答案:C

第37题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的9桶原料。按照仓储合同的法律规定，乙的义务不包括()。

A.验收

B.出具仓单

C.提取原料

D.允许甲提取样品

参考答案:C

第38题:根据《企业所得税法》，下列企业所得税纳税主体适用25%税率的是()。

A.所有的非居民企业

B.在中国境内设有机构场所，且所得与其机构.场所有实际联系的非居民企业

C.在中国境内设有机构场所，但所得与其机构.场所没有实际联系的非居民企业

D.在中国境内未设立机构场所的非居民企业

参考答案:B

第39题:甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

参考答案:A

第40题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产,并处罚款

参考答案:C

第41题:李某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2002年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日国家专利局将其专利公告，2003年2月13日授予李某专利权，该专利权届满的期限是()。

A.2012年3月5日

B.2022年3月15日

C.2023年2月13日

D.2022年5月15日

参考答案:B

第42题:某施工项目招标文件中规定，投标人注册资本金不得少于3000万元，且必须在本省有分公司。某潜在投标人对此提出异议，以下说法正确的是()。

A.潜在投标人应当在投标截止时间15日前提出异议

B.招标人在收到异议后应当在3日内给予答复，答复前暂停招投标活动

C.招标人的答复应当以书面形式回复给相应提出疑问的潜在投标人

D.招标文件内容违法，违反公平.公正原则，并影响潜在投标人投标的，招标人修改招标文件后即可继续招投标活动

参考答案:B

第43题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

参考答案:B

第44题:关于“以行贿谋取中标”，说法正确的是()。

A.投标人在投标截止前书面声明，在原投标报价基础上再上下浮动2个点作为优惠，属于行贿谋取中标

B.投标人投标报价明显低于其成本的，属于行贿谋取中标

C.投标人在中标后向对交易有影响力的主管领导支付好处费，并以礼品入账的，属于行贿谋取中标

D.招标中，投标人员李某帮助招标代理机构领导的小孩赵某留学，属于李某个人行为，与投标无关

参考答案:C

第45题:下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

参考答案:C

第46题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

参考答案:B

第47题:当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

参考答案:B

参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。

第48题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

参考答案:B

第49题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

参考答案:A

第50题:下列各项，关于仲裁庭组成的表述正确的是()。

A.由若干名仲裁员组成的仲裁庭，不设首席仲裁员

B.仲裁庭由当事人各选定两名仲裁员组成

C.仲裁庭可以由三名或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员

D.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

参考答案:C

第51题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

参考答案:A

第52题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

参考答案:D

第53题:关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。

A.延续注册有效期为3年

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

参考答案:A

第54题:某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应到在()小时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.36

参考答案:B

参考解析:根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第55题:某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。

A.可随时解除合同

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撒销合同

参考答案:A

第56题:下列不属于委托代理关系终止原因的是()。

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.被代理人死亡

D.被代理人丧失民事行为能力

参考答案:D

第57题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

参考答案:D

第58题:在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

参考答案:B

第59题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()

A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议

参考答案:D

第60题:对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。

A.当事人要求继续履行

B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同

C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同

D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同

参考答案:B

参考解析:合同属于可变更.可撤销合同，撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同，但是撤销权人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以变更合同

第61题:企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。

A.利息收入

B.财政拨款

C.接收捐款收入

D.租金收入

参考答案:B

第62题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

参考答案:A

第63题:保证合同的当事人为()。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

参考答案:A

第64题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙承担

参考答案:A

第65题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

参考答案:D

第66题:某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是()。

A.张某在该企业连续工作满8年

B.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作

C.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理

D.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业

参考答案:B

第67题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

参考答案:D

第68题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

参考答案:B

第69题:根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

参考答案:D

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于开标的说法正确的是()。

A.开标由招标人主持，投标人可不参加

B.开标地点应当为招标公告中确定的地点

C.投标人少于三个的，也应开标

D.开标时间为投标截止时间的同一时间

E.开标需检查投标文件密封情况

参考答案:ADE

第71题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城.名镇.名村条件的有()。

A.保存文物特别丰富

B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色.民族特色

E.历史上曾经作为政治.经济.文化.交通中心或者军事要地

参考答案:ABDE

第72题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有().

A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财务被丢失的赔偿请求权

C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

E.支付工程款请求权

参考答案:CD

参考解析:本题考查的是不适用于诉讼时效的情形:支付存款本息请求权；兑付国债.金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；基于投资关系产生的缴付出资请求权；其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

第73题:建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A.转包.违法分包造成的损失

B.偷工减料等造成的损失

C.与监理单位串通造成的损失

D.保管不善造成的损失

E.中途变更承揽工作要求造成的损失

参考答案:ABCD

第74题:下列关于合同的分类说法正确的是()。

A.根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同和无名合同

B.根据合同当事人是否相负给付义务，可以将合同分为双务合同和单务合同

C.根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同

D.根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为要式合同与不要式合同

E.根据合同当事人之间的权利和义务是否存在对价关系，可以将合同分为主合同和从合同

参考答案:ABCD

第75题:某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有()。

A.由建设主管部门责令改正，处以罚款

B.情节严重的，吊销资质证书

C.逾期不改正的，处以罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.依法承担刑事责任

参考答案:AB

第76题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。

A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

参考答案:ABCD

第77题:关于建设工程领域的代理说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业法人的代理人

B.项目总监理工程师是监理单位的代理人

C.招标代理机构是建设单位在投标时的代理人

D.某些建设工程代理行为必须由具有法定资格的组织方可实施

E.一般代理行为无法定的资格要求

参考答案:ABDE

第78题:根据《招标投标法实施条例》的规定，下列行为属于投标人串通投标报价的情形有()。

A.招标人向投标人泄露标底的

B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

E.招标人预先内定中标人的

参考答案:BCD

第79题:在建设工程施工合同中，根据我国《合同法》的规定，认定无效的情形有()。

A.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

B.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

C.建设工程主体结构分包的

D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

E.建设工程合同应当采用书面形式，未采用书面合同的

参考答案:ABCD

第80题:《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分构成，下列关于《建设工程施工合同(示范文本)》说法正确的是()。P144

A.该示范文本对当事人订立合同起参考作用

B.要求当事人必须采用该示范文本

C..该示范文本具有法律强制性

D.示范文本具有引导性.参考性

E.该示范文本为行业的交易习惯

参考答案:ADE

第81题:根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须进行招标的有()。

A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目

B.使用世界银行.亚洲开发银行等国际组织贷款.援助资金的项目

C.使用外国政府及其机构贷款.援助资金的项目

D.使用财政预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目

E.使用有限公司资金的项目

参考答案:ABCD

第82题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

参考答案:ACDE

第83题:《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括()。

A.节地

B.节材

C.节电

D.节暖

E.节水

参考答案:CD

第84题:生产安全事故等级划分的主要因素有()。

A.政治

B.心理

C.人身

D.主观恶意

E.经济

参考答案:CE

参考解析:事故等级划分的要素有3个，可以单独适用。(1)人员伤亡的数量(人身要素);(2)直接经济损失的数额(经济要素);(3)社会影响(社会要素)。

第85题:专利法的保护对象包括()。

A.发明

B.实用新型

C.科学发现

D.图形作品

E.外观设计

参考答案:ABE

第86题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

C.建设工程依法必须进行招标而未招标的

D.工企业超越资质等级与建设单位签订的

E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的

参考答案:ABCD

第87题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的

C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的

参考答案:CE

第88题:根据《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同的情形有()。

A.连续订立2次固定期限劳动合同

B.劳动者在该用人单位连续工作满10年的

C.连续订立3次固定期限劳动合同

D.用人单位自用工之日起满6个月不与劳动者订立书面劳动合同的

E.用人单位初次实行劳动合同制度，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的

参考答案:BE

第89题:施工单位的“安管人员”主要是()，须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格，并取得安全生产考核合格证书。

A.主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.特种作业人员

E.施工作业人员

参考答案:ABC

第90题:关于买卖合同的说法，正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

参考答案:ABE

参考解析:本题考查的是买卖合同的规定，C选项，买受人已支付标的物总价75%以上的，(出卖人有权，只是法院不支持)，卖人主张取得标的物的，法院不予支持。D选项，主物不合符约定而解除合同的，效力及于从物。从物不符合解除合同的，不及于主物。

第91题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人丧失民事行为能力

D.须相对人主观故意

E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

参考答案:ABE

第92题:下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是()

A.诉讼

B.法院调解

C.和解

D.行政调解

E.仲裁

参考答案:ABE

第93题:施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。

A.获得防护用品权

B.获得保险赔偿权

C.拒绝违章指挥权

D.安全生产决策权

E.紧急避险权

参考答案:ABCE

第94题:根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()。

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满

参考答案:ABCD

第95题:下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有()。

A.在中国境内有住所个人，从境外取得的所得

B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，从境外取得的所得

C.在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得

D.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人，从中国境内取得的所得

E.在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得

参考答案:ABCD

第96题:《安全生产法》规定，施工从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素的，应当立即向()报告。

A.特种设备安全监督管理部门

B.安全生产许可证颁发管理机关

C.现场安全生产管理人员

D.本单位负责人

E.公安消防机构

参考答案:CD

第97题:下列有关建设单位的安全责任表述正确的有()。

A.建设单位提供的资料不准确导致施工单位的损失，施工单位可以就此向建设单位要求赔偿

B.由于需要建设单位可以压缩合同约定的工期

C.建设单位应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

D.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料

E.建设单位应当在拆除工程施工30日前到有关部门进行相关资料的备案

参考答案:ACD

第98题:在行政复议期间，行政机关不停止执行具体的行政行为，但可以停止执行的是()。

A.被申请人认为需要停止执行的

B.行政复议机关认为需要停止执行的

C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行的

D.超越或者滥用职权的

E.具体行政行为明显不当的

参考答案:ABC

第99题:根据《安全生产许可证条例》的规定，下列从事生产活动的企业中属于必须取得安全生产许可证是()。

A.食品加工生产企业

B.建筑施工企业

C.烟花爆竹生产企业

D.矿业企业

E.服装企业

参考答案:BCD