贵州监理工程师模拟习题

贵州监理工程师模拟习题


一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为,其法律责任由()承担。

A.项目经理

B.发包人

C.监理单位

D.承包人

参考答案:D

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第1题:关于监理人在施工合同履行管理中的地位,说法正确的是()。

A.监理人对施工合同履行实施管理,因此是施工合同的当事人

B.监理人属于施工合同履行管理中的“独立第三方”

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.监理人与承包人没有任何利益关系

参考答案:D


第2题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成

A.报价书

B.投标书

C.招标书

D.合同

参考答案:B


第3题:在施工索赔中,监理工程师处理索赔的决定()。

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

参考答案:D


第4题:合同履行的前提和依据是()。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

参考答案:A


第5题:工程监理企业应当排除各种干扰,客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

参考答案:C


第6题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()

A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期

B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延

C.停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期

参考答案:D

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第7题:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批,发包人应按合同规定()。

A.结清全部设计费

B.支付一半设计费

C.停止支付设计费

D.预留一定保证金后全部支付设计费

参考答案:A


第8题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料,使用前进行约定的性能检验,应由()。

A.工程师负责检验,发包人承担检验费用

B.工程师负责检验,承包人承担检验费用

C.承包人负责检验,发包人承担检验费用

D.承包人负责检验,承包人承担检验费用

参考答案:D


第9题:依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

参考答案:B


第10题:在设计合同中,计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

参考答案:B


第11题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

参考答案:A


第12题:工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

参考答案:B

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第13题:关于设计招标内容的说法,正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

参考答案:A

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。参见教材P46。


第14题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

参考答案:C

参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误,发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位);选项B错误,承包人是设计人,设计人须为具有相应设计资质的企业法人;选项D错误,工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。


第15题:监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得()的认可。

A.发包人

B.委托人

C.承包人

D.分包人

参考答案:B


第16题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.邀请合同

参考答案:D


第17题:建设工程总承包合同的履行不包括()。

A.合同应明确双方责任

B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行

C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包

D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可

参考答案:A


第18题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

参考答案:A

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。


第19题:关于投标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

参考答案:D

参考解析:在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。


第20题:下列关于分包合同的履行,说法错误的是()

A.分包工程价款由承包方与分包单位结算

B.发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项

C.工程分包不能解除承包人任何责任与义务

D.分包单位因任何原因给发包方造成损失的,承包方承担连带责任

参考答案:A


第21题:对分包商主要通过分包合同明确双方的(),保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。

A.责权利关系

B.法律义务关系

C.分包责任关系

D.利益分配关系

参考答案:A


第22题:某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

参考答案:B

参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。


第23题:施工合同履行中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为()

A.中标通知书.工程量清单.技术标准和要求

B.施工合同通用条款.施工合同专用条款.图纸

C.投标书.施工合同通用条款.工程量清单

D.中标通知书.工程报价单.投标书

参考答案:C


第24题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前,可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

参考答案:A

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判,主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商,通常为投标文件中存在的细微偏差,如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。


第25题:根据《标准施工招标资格预审文件》,应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。

A.提供资料的有效性和完整性

B.企业资质条件

C.拟派项目经理资格

D.企业类似工程业绩

参考答案:A


第26题:可以不依法公开招标的项目是()。

A.全部使用国有资金投资的工程项目

B.国有资金投资占控股的工程项目

C.国有资金投资占主导地位的工程项目

D.总投资在3000万元人民币以上项目

参考答案:D


第27题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

参考答案:C


第28题:若要对工程组织等节奏流水施工,其基本条件是()。

A.各施工段工程量基本相等

B.各施工队作业人数相等

C.各施工段的面积基本相等

D.各施工段所用机械相同

参考答案:D


第29题:在大型设备采购合同履行过程中,监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任

参考答案:B


第30题:根据《标准施工合同》,不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件

参考答案:D

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第31题:设计人的工作进展不到委托设计任务的一半,由于发包人项目建设资金的筹措问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应()。

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

参考答案:D


第32题:工程中常见的一类索赔是()。

A.合同被迫终止的索赔

B.意外风险和不可预见因素索赔

C.工程延误索赔

D.工程变更索赔

参考答案:C


第33题:裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察,但两次考察的间隔时间不少于()天。

A.80

B.100

C.120

D.140

参考答案:D


第34题:施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目T投标,中标后***的合同义务由()C承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

参考答案:D


第35题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。

A.预付款

B.工程进度款

C.退还保留金

D.价格调整条款

参考答案:D


第36题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

参考答案:B

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。


第37题:施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

参考答案:B


第38题:根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是()。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

参考答案:D


第39题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。

A.施工方案

B.设计变更的期限

C.竣工验收的标准

D.合理使用年限

参考答案:D


第40题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时,往往采用()计价方式。

A.可调总价合同

B.固定总价合同

C.估算工程量单价合

D.成本加酬金合同

参考答案:C


第41题:根据《标准施工合同》,因承包人原因未在约定的工期内竣工时,原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同,后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定**的均值

参考答案:C


第42题:对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。

A.发包人

B.承包人

C.发包人与承包人

D.造价管理部门

参考答案:C

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第43题:下列属于招标项目情况介绍的是()。

A.申请人应具备的资质条件.能力和信誉的最低要求

B.是否接受联合体投标

C.拒绝作为资格预审申请人情况

D.招标人和招标代理机构

参考答案:D


第44题:下列关于代理的表述中,正确的是()。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前,“代理人”可以撤销其“代理”行为

C.无权代理的法律后果由“代理人”承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

参考答案:D


第45题:根据《标准施工合同》,下列引起暂停施工的情形中,属于承包人责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

参考答案:A

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A,施工技术事故属于承包人的责任;选项B,异常恶劣天气承包人可以索赔工期;选项C,不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期,不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用;选项D,因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。


第46题:对复杂而又缺乏经验的工程设计,可采用三阶段设计,一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

参考答案:B


第47题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

参考答案:B


第48题:建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

参考答案:C

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介,同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标,只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可,不必公开发布招标信息。


第49题:有关建设工程材料设备采购合同的特点,下列说法中正确的是()。

A.出卖人与*受人订立*卖合同,是以转移财产所有权为目的

B.*受人转移财产所有权,必须以*受人支付价款为对价

C.*卖合同是双务.无偿合同

D.除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,*卖合同即可成立,并以实物的交付为合同成立的条件

参考答案:A


二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第50题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

参考答案:DE


第51题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

参考答案:CE


第52题:材料采购合同履行Z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。

A.磅差分析法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.衡量法

E.理论换算法

参考答案:BDE


第53题:施工合同示范文本规定,因()等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

参考答案:ABDE


第54题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

参考答案:ABD

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。


第55题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

参考答案:ABE

参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。


第56题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标

参考答案:DE

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。


第57题:建设工程材料设备采用非即时*卖合同的种类有()。

A.货样*卖

B.分期交付*卖

C.试用*卖

D.异地交付*卖

E.分期付款*卖

参考答案:ABCE

参考解析:非即时*卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样*卖.试用*卖.分期交付*卖和分期付款*卖等。


第58题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

参考答案:AB

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。


第59题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()。

A.采购人可以是发包人,也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

参考答案:ADE

参考解析:B项,建设工程材料设备采购合同属于*卖合同,以转移财产所有权为目的。C项,供货人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商。


第60题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

参考答案:ABE

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。


第61题:进行地质勘察时,按照《建设工程勘察合同》范本的要求,应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

参考答案:CE


第62题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

参考答案:ABCE

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。


第63题:根据FIDIC《施工合同文件》,保证金在工程款颁发()后分次返还。

A.工程移交证书

B.工程接受证书

C.履约证书

D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书

参考答案:BC


第64题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中;正确的包括()。

A.合同主体不变,仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

参考答案:BE


第65题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(),报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

参考答案:ACE


第66题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

参考答案:ABD

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第67题:监理委托合同中,属于监理单位的义务包括()。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

参考答案:CDE


第68题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

参考答案:ACD


第69题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

参考答案:ABE


第70题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。

A.cm合同属于管理承包合同

B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.

C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价

D.cm承包商属于专业咨询机构

E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理

参考答案:ABC


第71题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

参考答案:CD

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。


第72题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

参考答案:ABDE

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第73题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费

C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费

参考答案:ACD

参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。


第74题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

参考答案:BCE


第75题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

A.监理委托函或中标书

B.建设工程监理合同标准条件

C.建设工程监理合同专用条件

D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

E.工程建设委托监理合同

参考答案:BCE


第76题:工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

参考答案:CDE


第77题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

参考答案:ABD


第78题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

参考答案:AE

点击此进入:贵州监理工程师模拟习题,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。


第79题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()

A.公平合理地处理索赔

B.及时作出决定和处理索赔

C.尽可能通过协商达成一致

D.诚实信用

E.尽量减少

参考答案:ABCD


您可以还会对下面的内容感兴趣:

  • 建筑电焊工模拟练习题
  • 2021版最新浙江省杭州建筑八大员历年题库
  • 企业项目负责人B证模拟试题重点题库
  • 2021年江西省一级建造师水利考前押题
  •