2021年吉林省一级建造师法规模拟题

2021年吉林省一级建造师法规模拟题


一级建造师考试即将开始,微信公众号:建筑信息通建题帮APP为大家整理了一级建造师的历年考试真题及最新模拟考试题库,大家可以在这里了解一下一级建造师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解及准备一级建造师考试,积极备考。


一级建造师考试题库汇总
题目模拟考试
一级建造师考试题库及答案进入模拟考试
一级建造师历年考试题库进入模拟考试
更多一级建造师题库汇总进入题库列表

一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

参考答案:D


第1题:关于建设工程分包的说法,正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体,非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后,可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

参考答案:A


第2题:依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格的是()。

A.行政法人

B.事业法人

C.企业法人

D.社团法人

参考答案:C


第3题:下列评标委员会成员的行为中,符合现行规定的是()。

A.向招标人征询确定中标人的意向

B.接受投标人提出的主动澄清

C.对投标提出否决意见

D.接受个人所提出的询问意见

参考答案:C


第4题:在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是()。

A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答复,未能如期完成工作

B.承揽人发现定作人提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料

C.因不可抗力造成标的物损毁

D.因定作人未按照支付报酬,承揽人拒绝交付工作成果

参考答案:B


第5题:根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除或终止劳动合同的是()

A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的

B.家庭无其他就业人员的

C.已签订无固定期限合同的

D.因工负伤,不在规定的医疗期内的

参考答案:A


第6题:根据《建设工程安全生产管理条例》,出租的机械设备应当有产品合格证.自检合格证明和()。

A.生产企业资质证明

B.生产企业执业执照

C.生产许可证

D.第三方检测合格证明

参考答案:C


第7题:下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。

A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

参考答案:C


第8题:根据《标准化法》关于团体标准的说法,正确的是()。

A.仅供本团体成员约定采用

B.由社会团体协调相关市场主体共同制定

C.技术要求不得高于强制性国家标准

D.应当免费向社会公开标准文本

参考答案:B


第9题:根据《刑法》,下列刑事责任中,属于主刑的是()。

A.罚金

B.没收财产

C.拘役

D.驱逐出境

参考答案:C


第10题:全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经()批准后再划定公布。

A.国务院文物行政部门

B.国家发改委

C.省.自治区.直辖市人民政府

D.省.自治区.直辖市文物行政部门

参考答案:C


第11题:下列关于节假日加班工资的说法正确的是()。

A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150%的加班费

B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资200%的加班费

C.用人单位安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的报酬的250%加班费

D.法定休息日安排劳动者工作的,支付不低于400%的工资报酬

参考答案:B


第12题:根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成

B.资格预审后联合体增减.更换成员的,应当书面通知招标人

C.招标人应当在资格预审公告.招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标

参考答案:C


第13题:根据《行政复议法》,下列事项中,属于不可申请行政复议的情形是()。

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

参考答案:D

参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决,不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的,应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。P354.


第14题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

参考答案:B


第15题:某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出,合同定价遵守公司规定,但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意,遂与王某签订了订货合同,并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是()。

A.合法行为

B.无权代理

C.不正当竞争

D.滥用代理权

参考答案:A

参考解析:原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“三.投标人以行贿手段谋取中标”第2行),非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容,本题应作为超纲题对待。注意“账外暗中”给予对方回扣的,作为受贿处理。本案的补贴如实入账,不得视为不正当竞争行为。


第16题:建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。

A.技术合同

B.*卖合同

C.委托合同

D.承揽合同

参考答案:D


第17题:当事人对仲裁协议的效力有异议的,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

参考答案:B


第18题:根据《合同法》,下列关于委托合同的表述中,正确的是()。

A.原则上受托人有权转委托,不必征得委托人同意

B.无偿的委托合同,因受托人一般过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失

C.有偿的委托合同,受托人处理事务所需的必要费用,应当先行垫付

D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同,但造成对方损失的,应当赔偿损失

参考答案:D


第19题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定,属于承揽业务不良行为认定标准是()。

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的

B.未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的

C.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

参考答案:A


第20题:由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担

参考答案:D


第21题:不同行政法规对同一事项的规定,新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

参考答案:C

参考解析:P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。


第22题:关于工程建设地方标准实施的说法,正确的是()。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触,也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案,方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定,自行废止

参考答案:D

参考解析:本题考查的是工程建设地方标准,A选项,工程建设地方标准在不违反国家和行业标准的前提下,可以独立实施。B选项,工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门进行备案,C选项,对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文。


第23题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级,乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

参考答案:D


第24题:关于货运中的多式联运的说法,正确的是()。

A.多式联运经营人对全程运输承担义务

B.指两个以上承运人以同一运输方式联运

C.多式联运单据不可以转让

D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

参考答案:A


第25题:根据《建设工程安全生产管理条例》,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产(制造)许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

参考答案:A


第26题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人,此时承租人享有的权利是()。

A.优先购*权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

参考答案:A


第27题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权提前提取或逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

参考答案:A


第28题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

参考答案:D


第29题:施工过程中,建设单位违反规定提出降低工程质量要求时,施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

参考答案:A


第30题:根据《物权法》,下列各项财产作为抵押物时,抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

参考答案:D

参考解析:ABC抵押权自抵押合同生效时设立


第31题:根据《水污染防治法》,企业事业单位发生事故或者其他突发性事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急预案,采取应急措施,并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

参考答案:D


第32题:保证合同的当事人为()。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

参考答案:A


第33题:建设工程合同可分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同和建设工程施工合同,其法定的形式是()。

A.口头形式

B.书面形式

C.口头或书面都可以

D.其他形式

参考答案:B


第34题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()

A.工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

参考答案:A

参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年,3年的约定是无效的,因此施工单位应当承担维修责任。


第35题:关于施工企业承揽工程的说法,正确的是()。

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

参考答案:B

参考解析:《建筑法》规定,建筑施工企业转让.出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。P70.


第36题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.禁止向水体排放生活污水

参考答案:A


第37题:在工程建设中,如果拟采用的新技术.新工艺.新材料不符合现行强制性标准规定的,应当由()组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.设计单位

B.建设单位

C.监理单位

D.总承包单位

参考答案:B


第38题:关于建筑活动中发生的债的说法,正确的是()-

A.对于施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人

B.对于建筑采购*卖合同中建筑材料的交付,材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音,扰乱居民,不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

参考答案:B

参考解析:本题考査的是建设工程债的发生依据。P23-到建设29.关于建设工程分包的说法,正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制BAAA答案:BBAAA解析:本题考査的是建设工程分包的规定。P105


第39题:关于转代理的说法,正确是的是()

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意

参考答案:C


第40题:某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间,建设单位要求施工企业购*某品牌设备,理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系,关于本案中施工企业的行为,正确的是()。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求,施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求,施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

参考答案:D


第41题:关于建设工程共同承包的说法,正确的是()

A.中小型工程但技术复杂的,可以采取联合共同承包

B.两个不同

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同,就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

参考答案:C


第42题:发包人请求解除建设工程施工合同的,不予支持的情形是()。

A.承包人将承包的建设工程非法转包.违法分包的

B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

D.承包人在合同约定的期限内没有完工,在发包人催告的合理期限内完工的

参考答案:D


第43题:关于物权保护的说法,正确的是()。

A.物权受到侵害的,权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的,权利人既可以请求损害赔偿,也可请求承担其他民事责任

C.侵华物权的,承担民事责任后,不再承担行政责任

D.物权的归属.内容发生争议的,利害关系人应当请求返还原物

参考答案:B


第44题:关于民事诉讼正确的说法,正确的是()

A.在民事诉讼中,书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议,鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

参考答案:B


第45题:李某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉,2002年3月5日委托某专利事务所申请专利,3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利,5月15日国家专利局将其专利公告,2003年2月13日授予李某专利权,该专利权届满的期限是()。

A.2012年3月5日

B.2022年3月15日

C.2023年2月13日

D.2022年5月15日

参考答案:B


第46题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,良好行为记录信息的公布期限一般为()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

参考答案:D


第47题:根据相关法律规定,建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

参考答案:B

参考解析:本题是命题热点。P297“一.建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。


第48题:关于民事诉讼举证期限的说法,正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限,第一审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据,人民法院不予采纳

参考答案:C


第49题:根据《合同法》,债权人将合同中的权利转让给第三人的,()。

A.需经债务人同意,且需办理公证手续

B.无需经债务人同意,也不必通知债务人

C.无需债务人同意,但需办理公证手续

D.无需债务人同意,但需通知债务人

参考答案:D


第50题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》,关于对个人挂靠行为处罚的说法,正确的是()。

A.有执业资格证书的,吊销其执业资格证书,5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的,吊销其执业资格证书,5年以后可以重新注册

参考答案:A

参考解析:本题考查的是注册执业人员法律法规及因过错造成质量事故应承担的责任。对认定有挂靠行为的个人,不得再担任项目施工单位项目负责人,有职业资格证书的吊销,5年内不予注册,造成重大质量安全事故的,吊销执业资格证书,终身不予注册。


第51题:根据《行政诉讼法》,因不动产提起的行政诉讼,由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

参考答案:D


第52题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法,正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质,但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的,不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业,可以在资质被撤回后6个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的,视为准予延续

参考答案:D

参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请,也应当申请最低等级。选项B,施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的,余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C,被撤回建筑企业资质的企业,可以在资质被撤回后3个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。


第53题:甲乙双方签订的合同中,约定违约赔偿损失的费用为5万元,合同履行中,甲方违约造成乙方损失3万元,则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

参考答案:C

参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中,原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失,作为约定赔偿损失,一旦发生违约并造成受害人的损害以后,受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中,约定赔偿损失费用为5万元,而且实际损失小于5万元,因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。


第54题:关于仲裁庭组成的说法,正确的是()。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

参考答案:C


第55题:下列合同订立的原则中,可以作为合同当事人的行为准则,防止当事人滥用权利,保护当事人合法权益,维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。

A.合法原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

参考答案:C


第56题:根据《文物保护实施条例》,关于文物保护单位保护范围的说法,正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

参考答案:D


第57题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

参考答案:D


第58题:某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架,总承包单位安全人员发现后及时予以制止,并要求整改,但分包仍一意孤行拒不改正,最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡,对该安全事故应由()。

A.总承包单位承担责任

B.幕墙分包单位承担责任

C.总.分包单位承担连带责任

D.分包单位承担主要责任

参考答案:D


第59题:关于分包工程的说法,正确的是()。

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后,不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成

C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

D.施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

参考答案:D


第60题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

参考答案:D

参考解析:本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。


第61题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW,则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

参考答案:B


第62题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

参考答案:A


第63题:某写字楼工程主楼尚未完工,裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂,则此质量责任应由()承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.质量监管部门

参考答案:B


第64题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息,法院查明,该合同约定的欠款利率为2%,同期同类贷款利率为7%。则利息起算日及利率标准分别为()。

A.2017年11月21日,2%

B.2017年11月21日,2%

C.2018年5月2日,7%

D.2017年11月2日,2%

参考答案:D


第65题:关于人民调解的说法,正确的是()。

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织

B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力

C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的,不得起诉

参考答案:C

参考解析:经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力,当事人应当按照约定履行。P342.


第66题:建设项目施工过程中发现地下古墓,立即报告当地文物行政部门,文件行政部门接到报告后,一般应在不超过()小时赶赴工地现场.

A.12

B.36

C.45

D.24

参考答案:D

参考解析:文物行政部门应该在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。


第67题:设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

参考答案:A


第68题:报据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是()。

A.职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的

B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的,用工单位为承担工伤保险责任

C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的,职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位

D.个人挂靠其他单位对外经营,其聘用人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位

参考答案:D


第69题:2011年2月,下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同,所在单位不同意,其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。

A.赵先生2010年1月入职丁企业后,该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1989年进入乙国有企业工作,2008年3月,该企业改制,王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同,再次续订劳动合同时,该企业将李女士提升为市场部部长

参考答案:A


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第70题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法,正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的,第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责,应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的,代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的,责任由被代理人承担

参考答案:BD


第71题:下列行为中,属于招标人违法行为的有()。

A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的

B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的

C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改

D.招标人在合同订立时向中标人提出附加条件

E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改

参考答案:ABD


第72题:关于施工项目投标保证金的说法,正确的有()。

A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.中标人无正当理由不与招标人订立合同,取消其中标资格,投标保证金不予退还

D.两阶段进行招标的项目,投标保证金应当在第一阶段提出

E.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,但最高不得超过80万元人民币

参考答案:ABCE


第73题:建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。

A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后,方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工

C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后,方可施工

D.建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

参考答案:BC


第74题:某工程已具备竣工条件,承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法,正确的有()。

A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的,施工后可向发包人申请费用赔偿

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,无论是建设单位的责任还是施工单位的责任,施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任

参考答案:CE


第75题:在民事诉讼证据认定中,不能单独作为认定案件事实依据的有()。

A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据

B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

C.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

E.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

参考答案:BCDE


第76题:关于申请领取施工许可证的说法,正确的有()。

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件

D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金

E.在城市.镇规划区的建筑工程,需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后,才能申请办理施工许可

参考答案:ADE


第77题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法,正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程,必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的,最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的,恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程,因故不能按期开工超过6个月的的工程,应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程,其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

参考答案:ABCD


第78题:下列关于行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章的备案说法正确的是()。

A.行政法规无需报全国人民代表大会常务委员会备案

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;设区的市.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,由省.自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

C.自治州.自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例,由省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例.单行条例报送备案时,应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

D.部门规章和地方政府规章报国务院备案;地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案;设区的市.自治州的人民政府制定的规章应当同时报省.自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案;经济特区法规报送备案时,应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

参考答案:BCDE


第79题:根据《招标投标法实施条例》,关于依法必须招标项目中标候选人的公示,下列说法中正确的有()。

A.应公示中标候选人

B.公示对象是全部中标候选人

C.公示期不得少于3日

D.公示在开标后的第二天发布

E.对有业绩信誉条件的项目,其业绩信誉情况应一并进行公示

参考答案:ABCE


第80题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,可以申请行政复议,关于该行政复议的说法,正确的有()。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查,决定是否受理

参考答案:AB

参考解析:本题考查的是行政复议的申请与受理。C选项,申请人申请行政复议可以书面申请,也可以口头申请。E选项,行政复议机关应当在受到行政复议申请后5日内进行行政审查,决定是否受理。


第81题:根据《中华人民共和国民法总则》,下列属于代理的法律特征包括()。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理行为的法律后果归属于被代理人

C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任

D.代理行为必须是具有法律意义的行为

E.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

参考答案:ABD


第82题:工程建设企业标准一般包括企业的()。

A.技术标准

B.管理标准

C.组织标准

D.工作标准

E.操作标准

参考答案:ABD

参考解析:建设部《关于加强工程建设企业标准化工作的若干意见》指出,工程建设企业标准一般包括企业的技术标准.管理标准和工作标准。


第83题:下列法律责任中,属于行政处罚的有()

A.减低资成等级

B.罚金

C.记过

D.没收财产

E.罚款

参考答案:AE


第84题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技木发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

参考答案:ABCE


第85题:物权的保护方法包括()。

A.请求确认权利

B.请求排除妨害

C.支付违约金

D.请求恢复原状

E.赔礼道歉.消除影响

参考答案:ABD


第86题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》,关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。

A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人

B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关

C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人

D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员

E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人

参考答案:ACE


第87题:根据《招标投标法实施条例》,关于资格审查下列说法正确的有()。

A.招标人编制的资格审查预审文件的内容违反法律.行政法规强制规定得到,投标人应当在修改资格预审文件后重新招标

B.资格预审文件的发售期不得少于5日

C.资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间,应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日

D.国有资金占控股或主导地位的依法招标项目,招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件

E.潜在投标人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审文件截止时间3日前提出

参考答案:ABCD


第88题:根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。

A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的

B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的

E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的

参考答案:ABCD


第89题:下列不符合工程质量检测的规定的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

B.检测机构不得转包检测业务

C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料.构(配)件和设备

D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

E.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

参考答案:CE


第90题:根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有()

A.代理期间届满或者代理事务完成

B.被代理人*得或者恢复行为能力

C.被代理人或者代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

参考答案:BCDE


第91题:根据《社会保险法》,失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。

A.本人应征服兵役的

B.非因本人意愿中断就业的

C.本人已经失业,有身份证明的

D.本人已经进行失业登记,并有求职要求的

E.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

参考答案:BDE


第92题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费

参考答案:ABCD


第93题:关于劳动工资保障制度的说法,正确的有()

A.乡镇企业不适用最低工资标准制度

B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资

D.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定,报国务院备案

参考答案:BDE

参考解析:本题考查的是最低工资保障制度,A选项,乡镇企业不适用最低工资标准,(应由政府决定是否适用),C选项,有毒有害等特殊工作条件下的津贴不包括在最低工资内。


第94题:下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有()。

A.已经领取了拆迁许可证,准备开始拆迁

B.没有建设工程规划许可证,但已经有了建设用地规划许可证

C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料

D.已经依法确定了施工企业,但尚未按规定委托监理企业

E.办理了建设工程质量.安全监督手续

参考答案:ABCD

参考解析:A选项未表明拆迁进度,不能确认施工现场是否具备施工条件;B选项中,建设工程规划许可证和建设用地规划许可证,分别是申请用地和确认有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证,缺一不可;C选项中满足开工需要不正确,且未表明是否审查合格;D选项中,按规定委托监理是新增的办理施工许可证的法定条件。因此,A.B.C.D选项为正确选项。


第95题:根据《民事诉讼法》,下列人员中,属于民事诉讼当事人的有()。

A.原告

B.被告

C.鉴定人

D.第三人

E.审判员

参考答案:ABD


第96题:下列争议中,属于劳动争议范围的是()。

A.家庭与家政服务人员之间的争议

B.个体工匠与学徒之间的争议

C.因确认劳动关系发生的争议

D.因工作时间发生的争议

E.因终止劳动合同发生的争议

参考答案:CDE


第97题:某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失,经查,其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》,该施工企业应当承担的法律责任有()。

A.由建设主管部门责令改正,处以罚款

B.情节严重的,吊销资质证书

C.逾期不改正的,处以罚款

D.责令停业整顿,降低资质等级

E.依法承担刑事责任

参考答案:AB


第98题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的,属于建设单位违法发包()。

A.建设单位将工程发包给个人的

B.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的

C.未履行法定发包程序,包括应当依法进行招标未招标,应当申请直接发包未申请或申请未核准的

D.建设单位设置不合理的招投标条件,限制.排斥潜在投标人或者投标人的

E.建设单位指定分包

参考答案:ABCD


第99题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

参考答案:CDE


其他一级建造师考试题库
题目
2021年四川省一级建造师法规在线考试考前押题
2021年一级建造师矿业真题
2021年安徽省一级建造师市政在线模拟考前押题
2021年最新版江苏省南京一级建造师市政在线考试模拟题库
2021年一级建造师铁路考试模拟练习题

您可以还会对下面的内容感兴趣:

  • 2022年最新版四川省成都一建市政科目真题库
  • 土建安全员题库做题软件
  • 交安三类人员b证考试题库
  • 2021年全国一级建造师建筑考试试题
  •