2021版吉林省二级建造师在线测试模拟题库

2021版吉林省二级建造师在线测试模拟题库

二级建造师考试即将开始，微信公众号：建题帮及建题帮APP为大家整理了二级建造师的历年考试真题及最新模拟考试题库，大家可以在这里了解一下二级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解及准备二级建造师考试，积极备考。

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

参考答案:A

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债，是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。

第1题:建设单位组织竣工验收，()对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

参考答案:A

参考解析:按照合同约定由建设单位采购墙体材料.()保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

第2题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。

A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准

B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准

C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准

参考答案:C

参考解析:强制性标准监督检查的内容包括:1)工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准；2)工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定；3)工程项目采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定；4)工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定；5)工程项目采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。P266

第3题:甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，()经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

参考答案:B

参考解析:《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，()被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

第4题:施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是()。

A.对吊销其资质证书不服的

B.对查封其财产不服的

C.认为行政机关侵犯其中标权利的

D.认为某省人民政府制定的规章违法的

参考答案:D

第5题:关于共同承包的表述中，不正确的是()。

A.共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利.义务以及相互合作等条款

B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同

C.不同资质等级的单位不得实行联合共同承包

D.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包

参考答案:C

参考解析:本题考核的是共同承包。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利.义务以及相互合作.违约责任承担等条款。

第6题:关于建筑工程发包的说法，正确的做法是()。

A.建设工程只能招标发包，不能直接发包

B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

C.建筑材料.建筑构配件等也必须发包，并由承包人采购

D.总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标

参考答案:D

参考解析:本题考查工程发包制度。建设工程的发包方式主要有两种:招标发包和直接发包，A错误。禁止发包单位将建设工程肢解发包，所谓肢解发包指的是建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为，B错误。小规模的建筑材料.建筑构配件的釆购，可以由招标人进行，也可以由招标人委托承包单位进行，C错误。

第7题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

参考答案:D

参考解析:《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民.法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻.收养.监护.扶养.继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。P303

第8题:根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()

A.追索赡养费。抚养费

B.追索抚恤金，医疗费

C.追索违约金或者赔偿损失

D.追索劳动报酬

参考答案:C

参考解析:适用于先于执行的有赡养费.抚养费.抚恤金.医疗费.劳动报酬。只有C，没有。

第9题:某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。

A.仍按图纸施工

B.按经验继续施工

C.由施工单位技术人员修改图纸

D.向相关单位及时提出修改建议

参考答案:D

参考解析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。

第10题:按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()。

A.债

B.所有权

C.知识产权

D.担保物权

参考答案:A

参考解析:本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。

第11题:根据《招标投标法实施条例》，()履约保证金的上限是中标合同金额的()。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

参考答案:C

参考解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，()履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

第12题:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将()报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A.施工组织方案

B.拆除建筑物的措施

C.保证安全施工的措施

D.建设单位编制的工程概要

参考答案:C

参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

第13题:按照一定标准，划分上下级法院之伺受理第一审民事案件分工和权限的管辖是()。

A.级别管辖

B.地域管辖

C.专属管辖

D.指定管辖

参考答案:A

参考解析:本题考查民事诉讼的法院管辖。级别管辖，是指按照一定标准，划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限，本题应选A。

第14题:根据《建设工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对()处以罚款。

A.勘察单位

B.建设单位和施工企业

C.设计单位

D.建设单位和监理单位

参考答案:B

参考解析:本题考查的是办理施工许可证或开工报告违法行为应承担的法律责任。对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。

第15题:关于履约保证金的说法，正确的是()

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表达

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

参考答案:D

参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交，P87

第16题:既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。

A.政府全部

B.房屋公共维修基金

C.建筑所有权人自行

D.政府与建筑所有权人共同

参考答案:D

第17题:关于特种设备的制造安装要求，错误的说法是()。

A.现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行，并接受安全监察部门的监督检查

B.电梯安装结束经自检后，应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验

C.承揽特种设备工程前，应取得特种设备安装.改造.维修活动的资格

D.锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定，接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验

参考答案:B

参考解析:B选项，电梯安装结束经自检后，要先经电梯制造单位进行进行校验.调试。校验.调试合格后才能提请特种设备安全监督部门核准的检验检测机构进行检验。

第18题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物损毁.灭失的风险由乙承担

参考答案:A

第19题:下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。

A.依法应当招标的项目中标无效后订立的

B.工程款支付条款订立时显失公平的

C.发包人对投标文件有重大误解订立的

D.承包人超越资质等级订立但于竣工前取得相应等级资质证书的

参考答案:A

参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

第20题:在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

参考答案:B

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集.整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

第21题:商业秘密.商标权.著作权等属于()。

A.物权

B.债权

C.知识产权

D.专利权

参考答案:C

参考解析:我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为:①著作权；②专利权；③商标权；④商业秘密；⑤其他有关知识产权。

第22题:关于招标程序和要求的说法，正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

参考答案:B

第23题:关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。

A.施工企业应在工程项目开工后办理投保手续

B.投保应实行实名制

C.投保应计工程项目施工人数

D.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理

参考答案:D

参考解析:施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁.用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。

第24题:下列情形中，当事人不享有法定解除权的是()。

A.运输建材的货车途中遭遇泥石流，货物全部损毁

B.施工合同签订后，承包人向发包人明确表示届时将不履行合同

C.发包人拒不支付工程款，承包人催告后仍不支付

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

参考答案:D

参考解析:《合同法》规定:有下列情形之一的，当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4).当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。

第25题:某建筑公司投保一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体不能为同一人的是()。

A.投保人与受益人

B.保险人与投保人

C.投保人与被保险人

D.投保人.被保险人和受益人

参考答案:B

参考解析:本题考查保险合同的当事人。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人可以简单理解为与保险人签订保险合同.缴纳保费的人，保险人就是保险公司。在保险合同履行过程中还会涉及被保险人和受益人，这三个主体的关系存在如下形态:第一，三者为同一个主体，比如甲为自己投保.被保险人和受益人都约定为甲自己;第二，三个主体都不同，比如甲为自己女儿(被保险人)投保，受益人为甲的妻子;第三，三个主体中有两个重合，比如甲为自己买保险，受益人为甲的女儿，此时投保人和被保险人就是同一个人。综上，在上述四个主体中，只有保险人(保险公司)与其他三个主体是不能重合的，所以本题选B。

第26题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

参考答案:B

参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。

第27题:某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A.2014年3月2日

B.2014年3月7日

C.2014年3月20日

D.2014年3月31日

参考答案:C

参考解析:本题考核的是建设工程保修期的起始日。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程，其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。

第28题:关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。

A.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准

B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改

C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书

参考答案:A

参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

第29题:·根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为()。

A.变更

B.重新协定

C.原则上变更

D.未变更

参考答案:D

参考解析:本题考查的是合同的变更。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。P124。

第30题:在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工()日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。

A.10

B.15

C.20

D.30

参考答案:B

参考解析:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

第31题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

参考答案:A

参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。

第32题:甲.乙都是某公司的职工。乙的办公室着火，甲为防止乙的火蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费2000元，衣服烧毁损失500元，则下列叙述正确的是()。

A.甲.乙之间构成了不当得利

B.甲.乙之间构成了无因管理

C.甲.乙之间构成了合同之债

D.甲.乙之间没有形成债的关系

参考答案:B

参考解析:无因管理，是指无法定或约定的义务，为他人管理事务的行为。无因管理行为，一经发生，便会在管理人和被管理人之间产生债权债务关系，被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的必要费用及直接损失的义务。

第33题:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是()。

A.委托勘察.设计单位制订技术加固措施

B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固.维修和补强

C.委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定

D.申请工程质量监督机构鉴定

参考答案:C

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。据此，产权所有人依法应当首先进行的程序是C，这也是符合技术要求的。

第34题:28岁女工张某已经怀孕4个月，可以对其进行的工作安排有()。

A.安排其从事高处.低温.冷水作业

B.安排其从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动

C.安排其延长工作时间和夜班劳动

D.安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

参考答案:C

参考解析:《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排妇女在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动以及其他孕妇禁忌从事的活动。禁止安排怀孕7个月以上的女职工，延长工作时间和夜班劳动，不适于该条的。

第35题:仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。

A.仲裁庭制作完成后

B.当事人签收后

C.人民法院确认后

D.当事人签字后

参考答案:B

参考解析:按照《仲裁法》规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

第36题:某建设单位与某施工企业签订的施工合用约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

参考答案:B

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

第37题:根据《合同法》，当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销的合同类型是()。

A.因欺诈.胁迫订立的合同

B.包含造成对方人身伤害而免责的合同

C.因欺诈而订立且损害国家利益的合同

D.无权代理订立的合同

参考答案:A

参考解析:本题考查合同效力。合同的变更.撤销，是指因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权，使已经生效的合同效力归于消灭或使合同内容变更。导致合同变更与撤销的原因包括重大误解，显失公平，因欺诈.胁迫而订立的合同，乘人之危而订立的合同未损害国家利益，A正确。此外，还应注意，可变更.可撤销合同只能向法院和仲裁机构申请变更或撤销，当事人自己不能行使。B属于无效免责条款，C属于无效合同，D属于效力待定合同。

第38题:关于执行申请期间的说法，正确的是()。

A.申请执行的期间为6个月

B.法律文书规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定履行期间的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算

参考答案:B

参考解析:申请执行的期间为两年。从法律文书规定履行期间的最后一日起算;法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效日起计算。

第39题:关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。

A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理

D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

参考答案:A

参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定:“实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现。

第40题:建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关备案

D.重新审查审批条件

参考答案:A

参考解析:《建筑法》规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项A正确。

第41题:关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是()。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起3日内订立书面合同

C.对备案的中标合同不得进行协商变更

D.人工.材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

参考答案:A

参考解析:《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第42题:根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人在答辩期届满后.()交换证据。

A.开庭审理前

B.法庭辩论前

C.终审判决前

D.举证期限届满前

参考答案:A

参考解析:我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前。在法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。证据交换制度的设立，有利于当事人之间明确争议焦点，集中辩论;有利于法院尽快了解案件争议焦点，集中审理;有利于当事人尽快了解对方的事实依据，促进当事人进行和解和调解。

第43题:关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是()

A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

参考答案:D

参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104

第44题:房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为()以上。

A.3.6亿元

B.1亿元

C.4000万元

D.800万元

参考答案:B

参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为1亿元以上。

第45题:某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

参考答案:B

参考解析:本题考核的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理:(1)施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。(2)由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。(3)因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任;属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。(4)因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。(5)因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。(6)因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。

第46题:(1)根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

参考答案:B

参考解析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料.建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A错误；监理单位总监理工程师应当按照法律法规.有关技术标准.设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。B正确；未经监理工程师签字，建筑材料.构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。C错误；监理工作的主要依据是:有关法律法规，如《建筑法》.《合同法》.《质量条例》等；(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件；(4)建设工程承包合同。D错误。P285

第47题:在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

参考答案:A

参考解析:合同是引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据。

第48题:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。

A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资

B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资

C.6个月的职工本人工资

D.12个月的职工本人工资

参考答案:A

参考解析:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。

第49题:甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是()。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司给定的权利自合同公正后获得

D.甲公司转让a地块后，丙公司不享有该项权利

参考答案:A

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。选项B，甲公司对乙工厂的土地拥有地役权而不是担保物权;选项C，合同自签订并生效时，地役权成立;选项D，转让时不影响地役权，地役权随建设用地使用权一并转让。

第50题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

参考答案:C

参考解析:A选项错误，转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13B选项错误，熟人为同一代理事项代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。P11C选项正确，作为被代理人或代理人的法人.非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。P12D选项错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但该代理行为有效。P14

第51题:甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月()日。

A.8

B.4

C.18

D.24

参考答案:A

参考解析:合同成立时指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。

第52题:施工单位在施工中偷工减料，但情节较轻的，则应承担的法律责任是()。

A.责令改正

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

参考答案:A

参考解析:《建筑法》第74条规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第53题:下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法，正确的是()。

A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行

B.投标有效期截止时间至少15日前进行

C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前

D.投标有效期内均可进行

参考答案:A

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。

第54题:下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是()。

A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向注册机关提供

B.信用档案的内容包括其基本情况.业绩.良好行为.不良行为等

C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准

D.信用档案信息按有关规定向社会公示

参考答案:C

参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。

第55题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。

A.与合同计划工期一致

B.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止

C.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止

D.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止

参考答案:D

参考解析:本题考核的是建筑意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

第56题:关于工程建设标准的说法，正确的是()。

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院或其授权机关批准发布

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在公布后10年进行一次

参考答案:B

第57题:某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于()。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一些

参考答案:C

参考解析:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的"以上"包括本数，所称"以下"不包括本数。

第58题:在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是()。

A.分包单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

参考答案:A

参考解析:《建设工程安全生产管理条例>进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。总承包单位依法对施工现场的安全生产负总责，这就要求分包单位必须服从总承包单位的安全生产管理。在许多工地上，往往有若干分包单位同时在施工，如果缺乏统一的组织管理，很容易发生安全事故。因此，分包单位要服从总承包单位对施工现场的安全生产规章制度.岗位操作要求等安全生产管理。否则，一旦发生施工安全生产事故，分包单位要承担主要责任。

第59题:关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是()。

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理

D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

参考答案:D

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:建设单位的安全责任包括()

A.向施工单位提供地下管线资料

B.依法履行合同

C.提供安全生产费用

D.不推销劣质材料设备

E.对分包单位安全生产全面负责

参考答案:ABCD

参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。

第61题:下列关于仲裁开庭和审理的说法，正确的有()。

A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式

B.当事人应当对自己的主张提供证据

C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证

D.仲裁庭不能自行收集证据

E.仲裁庭不能进行缺席裁决

参考答案:ABC

参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A.B.C正确。

第62题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。

A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同

C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不予分包企业工人签订劳动合同

D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用

E.施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假

参考答案:AD

第63题:下列建设工程施工合同中，属于无效的有()。

A.承包人对工程内容有重大误解订立的

B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的

C.建设工程必须进行招标而未招标订立的

D.承包人胁迫发包人订立的

E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的

参考答案:BCE

第64题:根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质的，应当按最低等级核定。增项申请资质的，可以按照其实际达到的等级核定

B.在申请之日起前1年内发生一起一般质量安全事故，在申请后次日又发生一起一般质量安全事故的，资质许可机关不予批准其资质升级申请和增项申请

C.企业合并.分立.改制.重组的，应当按照原资质等级确

D.企业在取得资质证书后不再符合资质条件的，资质许可机关应当撤销其资质证书

E.各有关部门和单位在企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中，不得要求企业提供资质证书原件

参考答案:BE

第65题:从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的()等条件，划分为不同的资质等级。

A.注册资本

B.专业技术人员

C.咨询服务人员

D.已完成的建筑工程业绩

E.已完成和正在进行的建筑工程业绩

参考答案:ABD

参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。从事建筑活动的建筑施工企业，按照有符合规定的净资产;有符合规定的主要人员;有符合规定的已完成工程业绩;有符合规定的技术装备。

第66题:以下()许可，作出许可。

A.全部施工总承包序列三级资质

B.专业承包序列三级资质

C.公路交通专业承包资质

D.燃气燃烧器具安装.维修资质

E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质

参考答案:BD

参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E，不是全部，铁路和通信工程除外;选项C，由省级许可。

第67题:施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。

A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日

D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日

参考答案:ABE

参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第68题:下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.投标人之间约定中标人

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

E.不同投标人的投标报价呈规律性差异

参考答案:BCDE

第69题:按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。

A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类

B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月。

C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告

D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限

参考答案:ABC

参考解析:A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C对，公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告;D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录，可以公开。E错，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。

第70题:国有建设用地使用权的用益物权，可以采取()方式设立。

A.出资

B.出让

C.划拨

D.抵押

E.转让

参考答案:BC

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。设立建设用地使用权，可以采用出让或划拨两种方式;严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。

第71题:下列关于证据保全的说法，正确的是()。

A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据

B.人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定

C.当事人申请证据保全，不必提供担保

D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全

E.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场

参考答案:ABE

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。

第72题:根据《安全生产法》，规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是()。

A.遵守安全操作规程

B.支付安全培训费用

C.提高安全生产技能

D.购买劳保用品

E.报告事故隐患

参考答案:ACE

参考解析:安全生产中从业人员的义务包括:(1)自律遵规的义务;(2)自觉学习安全生产知识的义务;(3)危险报告义务。故A.C.E三项正确。

第73题:关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，正确的有()。

A.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法

C.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院仲裁机构予以增加

D.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求仲裁机构予以增加

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以减少

参考答案:ABCD

参考解析:本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

第74题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同

参考答案:DE

参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。

第75题:·关于合同成立时间的说法，正确的有()。

A.合同书自双方签字时成立

B.双方意思表示一致合同即成立

C.承诺生效时合同成立

D.口头合同自交付标的物时成立

E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立

参考答案:ABCE

参考解析:本题考查的是建设工程合同制度。《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立，第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。P132。

第76题:根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考()。

A.一般事故

B.较大事故

C.严重事故

D.重大事故

E.也别重大事故

参考答案:ABDE

参考解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故.重大事故.较大事故.一般事故。P232

第77题:债的产生根据有()。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

E.支付价款

参考答案:ABCD

第78题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。

A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

C.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

D.劳务派遣用工只能在临时性.辅****或替代性的工作岗位上实施

E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离

参考答案:BDE

第79题:下列情形中，属于合同继续履行例外的有()

A.债务人不同意履行

B.债务人公司分立

C.法律上不能履行

D.事实上不能履行

E.履行费用过高

参考答案:CDE

参考解析:非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能够并且应该实际履行的基础上，以下情况例外:法律上或事实上不能履行债务的标的物不适于强制履行或履行费用过高债权人在合理期限内未要求履行