最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在下列建设工程债的法律关系中,正确的是()。
A.施工现场的塔吊倒塌砸伤行人是侵权之债,由施工单位承担责任
B.供应商向施工单位交付建筑材料是合同之债
C.建设单位将甲承包商的工程款汇入了乙承包商的账号是无因管理之债
D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资是不当得利之债
参考答案:B
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定.加固等而违法继续使用的,使用中所产生的后果应由()负责。
A.施工单位
B.建设单位
C.质量鉴定单位
D.产权所有单位
参考答案:D
第2题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,关于应急预案评审的说法,正确的是()。
A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审
B.评审人员由经济.技术方面的专家组成
C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员
D.评审活动应当形成书面评审纪要
参考答案:D
第3题:关于物权的说法,正确的是()。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意,土地所有人不得在该地块设立地役
D.物权的变动只能基于合同关系
参考答案:C
第4题:根据《著作权法》著作权是()
A.随作品的发表而自动产生
B.随作品的创作完成而自动产生
C.在作品上加注版权后自动产生
D.在作品以一定的物质形态固定后产生
参考答案:B
第5题:关于工程建设中使用建筑材料的说法,正确的是()。
A.建筑材料应该向建设单位采购
B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的,应当拒绝使用
C.建设单位招标采购建筑材料的,可以指定三个以上品牌
D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格,使用后被证实属于不合格材料的,应由施工企业承担责任
参考答案:B
参考解析:本题考查的是建设单位及相关的单位的质量责任和义务。选项A合同中应分别约定建设单位及施工单位采购的材料种类及数量。选项C建设单位不得指定品牌。选项D谁采购.谁负责.应当建设单位承担责任。
第6题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。
A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定
B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿
C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定
D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定
参考答案:C
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《招标投标法》,正确的是()。
A.建设行政主管部门
B.招标代理机构
C.招标人
D.投标人推选的代表
参考答案:C
参考解析:开标由招标人主持。P87.
第8题:对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的,应由发证机关()。
A.责令停止施工,对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.收回施工许可证法,责令停止施工,对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效,责令停止施工,没收非法所得
D.责令停止施工,有违法所得的,处以5000元以上10000元以下的罚款
参考答案:B
第9题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
A.10
B.15
C.30
D.60
参考答案:B
第10题:下列关于应急预案的修订的表述中,错误的是()。
A.应急预案应当至少每2年修订一次
B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案
C.修订后的应急预案应当重新备案
D.预案修订情况应有记录并归档
参考答案:A
第11题:《安全生产法》规定:生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定是为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评和检举.控告
参考答案:C
第12题:某告诉公路项目进行招标,开标后允许()。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B.投标人再增加优惠条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
参考答案:A
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法,正确的是()
A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案
B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位
C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式
D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导
参考答案:C
参考解析:本题考查的是施工现场的安全防护,A选项,施工企业应当与管道所属单位共同制定应急预案,B选项,施工企业应当在开工7日前书面通知管道所属单位,D选项,管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。
第14题:关于和解的说法,正确的是()。
A.和解只能发生在诉讼前
B.当事人申请仲裁后,不可以自行和解
C.和解达成协议,必须以书面形式作出
D.和解达成的协议具有合同效力
参考答案:D
第15题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》下列情形中不属于挂靠的是()。
A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的
B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
C.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的,但建设单位依约作为发包单位的除外
D.劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包.专业承包单位或专业分包单位的
参考答案:B
第16题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。
A.约定部分投标人放弃投标或者中标
B.投标文件相互混装
C.投标文件载明的项目经理为同一人
D.委托同一单位或个人办理投标事宜
参考答案:A
第17题:下列关于集体合同的说法不正确的是()。
A.集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立
B.企业职工一方与用人单位还可以订立劳动安全卫生.女职工权益保护.工资调整机制等专项集体合同
C.集体合同订立后,应当报送劳动行政部门
D.集体合同对用人单位有约束力,对劳动者没有约束力
参考答案:D
第18题:根据《劳动合同法》,劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,用人单位决定解除劳动合同的,需要提前()以书面形式通知劳动者本人。
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
参考答案:D
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:因企业分立而新设立的建筑业企业,其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
参考答案:D
参考解析:P62“3.企业发生合并.分立.改制的资质办理”第2段。
第20题:按照《标准化法》的规定,下列()不可以分为强制性标准和推荐性标准。
A.技术标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
参考答案:D
第21题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应当由()组织召开专家论证会。
A.建设单位
B.总承包单位
C.设计单位
D.分包单位
参考答案:B
第22题:下列关于劳动合同期限的表述中,正确的是()。
A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件
B.劳动合同期限不包括试用期限
C.超过3次签订固定期限劳动合同的,用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同
D.无固定期限劳动合同没有终止时间
参考答案:A
第23题:甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》,此协议为()。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同
参考答案:B
第24题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》,()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。
A.建设项目规划审查机关
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
参考答案:C
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:施工企业以自有的房产作抵押,向银行借款100万元,后来施工企业无力还贷,经诉讼后其抵押房产被拍卖,拍得的价款为150万元,贷款的利息及违约金为20万元,实现抵押权的费用为10万元,则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。
A.10
B.20
C.30
D.50
参考答案:B
参考解析:P37“(三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元,利息及违约金20万元,实现抵押权的费用10万元优先受偿。
第26题:根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除或终止劳动合同的是()
A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的
B.家庭无其他就业人员的
C.已签订无固定期限合同的
D.因工负伤,不在规定的医疗期内的
参考答案:A
第27题:关于投标保证金的表述,不正确的有()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出
C.投标人撤回已提交的投标文件,招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还
D.投标保证金应该在提交投标文件后的5日内提交招标人
参考答案:D
第28题:关于建筑工程施工许可管理的说法,错误的是()
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.消防设计审核不合格的,不予颁发施工许可证
参考答案:A
参考解析:只有取得规划许可证之后,方可申请办理施工许可。P5L。
第29题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息,法院查明,该合同约定的欠款利率为2%,同期同类贷款利率为7%。则利息起算日及利率标准分别为()。
A.2017年11月21日,2%
B.2017年11月21日,2%
C.2018年5月2日,7%
D.2017年11月2日,2%
参考答案:D
第30题:甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备,并在委托合同中明确了设备的生产厂家(为BIN公司).规格型号.价款.到货时间.地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后,乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而,交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M,同时还提供了另1台使用功能.技术参数等与设备M相近.价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约,乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用,但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间,设备N不能正常运转,导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此,下列选项中错误的是()。
A.甲可以向乙提出索赔要求b.应由
B.应由bin公司承担全部赔偿责任
C.乙的行为超越了代理权限
D.乙有委托事务报告义务
参考答案:B
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《合同法》第406条规定,有偿的委托合同,因受托人的过错给委托人造成损失的,委托人可以要求其赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的,应当赔偿损失。本案中,乙公司未经甲公司同意白行替换设备,未尽到按指示处理委托事务和委托事务报告等义务,其行为超越了代理权限,应当承担赔偿责任。
第31题:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时,应该按照中国人民银行的()计息。
A.国债利率
B.活期存款利率
C.同期同类存款利率
D.同期同类贷款利率
参考答案:D
第32题:乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目,由于联合体管理不善,造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法,正确的是()。
A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任
B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任
C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿
D.对于超过自己应赔偿的那部分份额,乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿
参考答案:A
第33题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
参考答案:A
第34题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料,约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料,被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元,要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题,正确的解决办法是()。
A.应执行新价格
B.应执行原价格
C.甲应承担一半价差
D.乙应承担大部分价差
参考答案:B
参考解析:对于买卖合同,逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。本题中,乙逾期交货,因而应执行原价格。
第35题:根据《绿色施工导则》,处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用()作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。
A.地下水
B.市政自来水
C.雨水
D.中水
参考答案:A
第36题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系
参考答案:D
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:可撤销的合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
参考答案:A
第38题:某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确的做法是()。
A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办
B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办
C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办
D.向原安全生产许可证颁发首理机关报告,并在公众媒休上声明作废后,申请补办
参考答案:D
第39题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》,关于对个人挂靠行为处罚的说法,正确的是()。
A.有执业资格证书的,吊销其执业资格证书,5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的,吊销其执业资格证书,5年以后可以重新注册
参考答案:A
第40题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中,总承包单位发现存在安全隐患,遂要求该安装公司暂停施工,但分包单位仍继续施工,导致生产安全事故。对此事故,()。
A.由监理单位承担主要责任
B.由建设单位承担主要责任
C.由分包单位承担主要责任
D.由总承包单位承担主要责任
参考答案:C
第41题:根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
参考答案:C
第42题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应由()组织。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
参考答案:D
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()。
A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
参考答案:D
第44题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案:C
第45题:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同,向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
参考答案:C
参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地出让合同,向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。P51。
第46题:乙向甲租了一套设备,在甲不知道的情况下,乙与丙签订合同,把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。
A.由于乙没有处分权,因此买卖合同无效
B.如合同签订后,甲将设备卖给乙,则合同确定有效
C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权,则合同无效
D.如果设备已经交付给丙,则合同有效
参考答案:B
参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同,无处分权人订立的合同,经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时,合同才有效,因此只有B是最符合题意的。
第47题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》,关于对个人挂靠行为处罚的说法,正确的是()。
A.有执业资格证书的,吊销其执业资格证书,5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的,吊销其执业资格证书,5年以后可以重新注册
参考答案:A
参考解析:本题考查的是注册执业人员法律法规及因过错造成质量事故应承担的责任。对认定有挂靠行为的个人,不得再担任项目施工单位项目负责人,有职业资格证书的吊销,5年内不予注册,造成重大质量安全事故的,吊销执业资格证书,终身不予注册。
第48题:关于转代理的说法,正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意
参考答案:C
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:下列责任种类中,属于行政处罚的是()
A.管制
B.赔偿损失
C.返还财产
D.罚款
参考答案:D
参考解析:P45~46,A属于刑罚,BC属于民事责任,D属于行政处罚。民事责任.行政责任.刑事责任种类的区分,每年考1分。
第50题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度
参考答案:B
第51题:关于施工许可的说法,正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管
B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证
参考答案:A
第52题:甲和乙签订了材料运输合同,由乙和丙以汽车运输方式联运,甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时,由于司机疲劳驾驶使货车侧翻,导致部分材料被毁。事故处理后,丙将其余材料送至指定地点。对此,下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担全部责任
B.甲应要求乙退还运费
C.乙和丙对此承担连带责任
D.甲直接要求丙赔偿损失
参考答案:C
第53题:施工过程中,建设单位违反规定提出降低工程质量要求时,施工企业应当()。
A.予以拒绝
B.征得设计单位同意
C.征得监理单位同意
D.与相关各方协商一致
参考答案:A
第54题:根据《建筑业企业资质管理规定》,由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果,应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内。
A.15日
B.5日
C.10日
D.20日
参考答案:A
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请延续和变更。
第55题:关于建设工程自竣工验收备案的说法,正确的是()。
A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B.自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C.工程竣工验收完成后,建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D.工程竣工验收备案表一式二份,一份由建设单位保存,一份留备案机关存档
参考答案:D
第56题:仲裁协议应当具备的内容是()。
A.仲裁事项.仲裁员.选定的仲裁委员会
B.请求仲裁的意思表示.选定的仲裁委员会.仲裁事项
C.仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会
D.仲裁事项.仲裁地点.仲裁规则
参考答案:B
第57题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
参考答案:D
第58题:根据有关规定,对于违法发包.转包.分包.挂靠等违法行为进行行政处罚的追溯期限为2年,其起算时间应为()。
A.工程开工之日
B.合同签订之日
C.竣工验收之日
D.工程交付之日
参考答案:C
第59题:某建设单位欲新建一座大型综合市场,于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日
参考答案:C
参考解析:《建筑法》第10条规定:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告。
第60题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定,对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令改正,对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对()分别处以罚款。
A.建设单位和监理单位
B.监理单位和施工单位
C.建设单位和设计单位
D.建设单位和施工单位
参考答案:D
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《建设工程质量管理条例》下列文件中,不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。
A.施工合同中约定采用推荐性标准
B.工程施工图纸
C.法律法规
D.监理合同
参考答案:D
第62题:根据《行政复议法》,下列事项中,属于不可申请行政复议的情形是()。
A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的
B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的
C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的
D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
参考答案:D
参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决,不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的,应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。P354.
第63题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自()时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.车辆完成登记
参考答案:A
第64题:下列个人所得,属于个人所得税的征税范围的是()。
A.保险赔款
B.国家发行的金融债券利息
C.抚恤金
D.偶然所得
参考答案:D
第65题:关于施工企业资质序列的说法,正确的是()。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业
B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业
C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
参考答案:B
第66题:某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足,便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务,后因开发商拒付酬金,导致乙无法向丙支付酬金。对此,下列说法中错误的是()。
A.丙无权要求开发商履行合同
B.丙可以要求乙履行合同
C.乙可以要求开发商履行合同
D.乙应向丙披露委托人
参考答案:A
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在委托合同中,受托人因委托人的原因对第三人不履行义务,受托人应当向第三人披露委托人,第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利,但第三人不得变更选定的相对人。本题中,乙应向丙披露委托人甲,丙可以向甲或者乙主张其权利。
第67题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。
A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同
B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关
D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日
参考答案:A
第68题:关于行政复议的说法,正确的是()。
A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
参考答案:C
第69题:建筑公司从本市租赁若干模板到外地施工,施工完毕后,因觉得模板运回来费用太高,建筑公司就擅自将该批模板处理了。后来租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司,则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
参考答案:B
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:关于建设用地使用权的说法,正确的有()
A.建设用地使用权自合同生效时设立
B.建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立
C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式
D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分别处分
E.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期
参考答案:BE
第71题:行政行为有()情形,人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为。
A.主要证据不足的
B.适用法律.法规错误的
C.违反法定程序的
D.超越职权的
E.违反地方政府规定的
参考答案:ABCD
第72题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0
A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护
B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理
C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水
D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水
E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%
参考答案:ACE
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有()。
A.投标人之间协商投标报价
B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
E.投标人之间约定中标人
参考答案:BCD
第74题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查.抽查和专项检查的方式。其检查的内容包括()。
A.有关工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准
B.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定
C.工程项目采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定
D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定
E.人员是否到位
参考答案:ABCD
第75题:物权的保护中,造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求()。
A.修理
B.重作
C.更换
D.恢复原状
E.损害赔偿
参考答案:ABCD
第76题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。
A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工
C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款
D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收
E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用
参考答案:ABDE
第77题:关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行
C.法律明确规定了法律责任的范围和性质
D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障
参考答案:ACDE
第78题:延期支付工程款的,工程款利息应从应付工程款之日计付,当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的,可以根据以下()作为计付时间。
A.建设工程实际交付的,以交付之日
B.建设工程没有交付的,以提交竣工结算文件之日
C.建设工程没有交付.工程价款没有结算的,以当事人起诉之日
D.建设工程合同中约定了竣工日期的,以约定竣工之日
E.建设工程没有质量验收合格的,以验收合格之日
参考答案:ABC
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:《合同法》规定,要约邀请包括()等。
A.拍卖公告
B.招标公告
C.递交投标文件
D.招股说明书
E.寄送价目表
参考答案:ABDE
第80题:有下列情形()是属于在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。
A.不可抗力
B.义务人同意履行义务
C.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人
D.权利人被义务人或者其他人控制
E.其他导致权利人不能行使请求权的障碍
参考答案:ACDE
第81题:下列安全责任中,属于建设单位应当承担的有()。
A.足额使用安全施工措施所需费用
B.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料
C.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备
D.不得随意压缩合同工期
E.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
参考答案:BCD
第82题:下列属于针对操作.工艺.管理等专用技术要求的企业标准是()。
A.《建筑机械使用安全操作规程》
B.《混凝土结构设计规范》
C.《建筑设计防火规范》
D.《建筑安装工程工艺及操作规程》
E.《建筑抗震鉴定标准》
参考答案:AD
第83题:某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款,近2年拒绝履行保修工作,则工程公司应承担的法律责任包括()。
A.处以罚款
B.被扣除保证金
C.申请晋升资质等级不予批准
D.申请主项资质以外的资质不予批准
E.追究刑事责任
参考答案:ABCD
第84题:《担保法》规定,因()发生的债权,债务人不履行债务的,债权人有权行使留置权并对抗其他债权和抵押权。
A.加工承揽合同
B.买卖合同
C.保管合同
D.建设工程合同
E.运输合同
参考答案:ACE
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:关于调解法律效力的说法,正确的有()。
A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
B.仲裁调解书经人民法院确认后,即发生法律效力
C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力
D.经调解组织调解达成的调解协议,具有强制执行的法律效力
E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力
参考答案:ABCE
参考解析:本题考查的是调解的规定。法院调解经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力.仲裁调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力,经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力,专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力,经过调解组织调解达成的调解协议,不具有强制执行的法律效力。
第86题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法,正确的有()。
A.发包人导致竣工延迟的,在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期
B.缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年,由发.承包双方在合同中约定
C.发包人导致竣工延迟的,在承包人提交竣工验收报告后60天后,自动进入缺陷责任期
D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计
E.承包人导致竣工延迟的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
参考答案:BDE
第87题:关于不动产物权设立的说法,正确的有()。
A.不动产物权的设立属自愿登记
B.不动产物权变动未经登记,不影响当事人之间订立的消灭不动产物权合同的效力
C.依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记
D.不动产物权登记由不动产所在地的登记机构办理
E.不动产物权自合同成立时设立
参考答案:BCD
第88题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。
A.h市环保局
B.h市人民政府
C.甲县环保局
D.甲县人大常委会
E.甲县人民政府
参考答案:AE
第89题:关于买卖合同的说法,正确的有()。
A.标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有
B.试用期间届满,试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的,视为购买
C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的,出卖人无权要求取回标的物
D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力不及于从物
E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间
参考答案:ABE
参考解析:本题考查的是买卖合同的规定,C选项,买受人已支付标的物总价75%以上的,(出卖人有权,只是法院不支持),卖人主张取得标的物的,法院不予支持。D选项,主物不合符约定而解除合同的,效力及于从物。从物不符合解除合同的,不及于主物。
第90题:某工地招标文件规定,“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”,则该工程担保的方式包括()。
A.保证
B.抵押
C.动产质押
D.权利质押
E.定金
参考答案:AD
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工企业对作业人员进行安全生产教育培训,应在()之前。
A.作业人员进入新的岗位
B.作业人员进入新的施工现场
C.企业采用新技术
D.企业采用新工艺
E.企业申请办理资质延续手续
参考答案:ABCD
第92题:关于安全专项施工方案审核的说法,正确的有()。
A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核
B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字
C.实行施工总承包的,专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字
D.不需专家论证的专项方案,经施工企业审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字
E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会
参考答案:ACDE
第93题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。
A.没收财产
B.拘役
C.有期徒刑
D.罚金
E.管制
参考答案:BCD
第94题:《商标法》规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限,有()行为,均属侵犯注册商标专用权。
A.销售侵犯注册商标专用权的商品的
B.经商标专用权人许可自行制造他人注册商标标志的
C.销售伪造.擅自制造的注册商标标志的
D.未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的
E.未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的
参考答案:ACDE
第95题:下列投标行为中,属于弄虚作假骗取中标的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.提供虚假的财务状况或者业绩
C.提供虚假的信用状况
D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明
E.不同投标人的投标文件相互混装
参考答案:ABCD
第96题:《劳动合同法》规定,被派遣者被劳务派遣单位派遣后,用工单位应当履行的义务包括()。
A.执行国家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护
B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬
C.支付加班费.绩效奖金,提供与工作岗位相关的福利待遇
D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训
E.用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位
参考答案:ABCD
点击此进入:最新的浙江省杭州一级建造师法规题库基础资料,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:依据不同的标准,可以将合同划分为不同种类。下列分类中,建设工程合同所属的分类包括()。
A.有名合同
B.双务合同
C.要式合同
D.从合同
E.实践合同
参考答案:ABC
第98题:根据《劳动合同法》,下列合同中,属于无效劳动合同的有()。
A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同
B.由用人单位提供的格式劳动合同
C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同
D.与用人单位代理人签订的劳动合同
E.未明确规定合同期限的劳动合同
参考答案:AC
第99题:关于社会保险费缴纳主体的说法,正确的是()。
A.基本养老保险费,由用人单位和职工共同缴纳
B.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
C.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
D.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
E.生育保险费,由职工自行缴纳
参考答案:ABD