2021年湖南省长沙一级建造师法规在线模拟考前押题

2021年湖南省长沙一级建造师法规在线模拟考前押题


一级建造师考试即将开始,微信公众号:建题帮建题帮APP为大家整理了一级建造师的历年考试真题及最新模拟考试题库,大家可以在这里了解一下一级建造师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解及准备一级建造师考试,积极备考。


一级建造师考试题库汇总
题目模拟考试
一级建造师考试题库及答案进入模拟考试
一级建造师历年考试题库进入模拟考试
更多一级建造师题库汇总进入题库列表

一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:建设单位拟修建一座造纸厂,为了尽量减少对环境的污染,应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计.施工.生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用

参考答案:D


第1题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()。

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

参考答案:D


第2题:包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后,工程竣工验收质量合格,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝,遂诉至法院。关于该案处理的说法,正确的是()。

A.合同无效,不应支付工程款

B.合同无效,应参照合同约定支付工程款

C.合同有效,应按照合同约定支付工程款

D.合同有效,应参照合同约定支付工程款

参考答案:B


第3题:投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括()。

A.由工商行政管理机关吊销营业执照

B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格

C.构成犯罪的,有关责任人和单位要承担相应的刑事责任

D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金

参考答案:D


第4题:法律规定,用人单位因特殊原因需要劳动者延长工作时间的,每日不得超过3小时。但是建筑施工企业在()情况下,延长劳动者工作时间不受上述限制。

A.因梅雨时节即将到来抢工期

B.因基坑渗漏进行紧急处理

C.混凝土连续浇筑作业

D.夜间作业

参考答案:B


第5题:2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日,乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法,正确的是()

A.甲3月2日的行为属于要约邀请

B.乙3月4日的行为属于新要约

C.甲的要约已经撤销

D.甲乙之间买卖合同成立

参考答案:D


第6题:在建设工程施工过程中,关于施工节材的说法,正确的是()。

A.应当使用散装水泥

B.应当使用预拌混凝土

C.禁止损毁耕地烧砖

D.禁止远距离运输

参考答案:C


第7题:根据《建筑企业资质管理规定》,由省级人民政府住房建设主管部门颁发的施工企业资质证书变更结果,应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

参考答案:A

参考解析:前款规定以外的资质证书的变更,由企业工商注册说在地的省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内,报国务院住房城乡结案设主管部门备案。


第8题:关于保险索赔的说法,正确的是()

A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额

参考答案:C


第9题:债发生的最主要.最普遍的依据是()。

A.侵权行为

B.无因管理

C.合同

D.不当得利

参考答案:C


第10题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同

参考答案:C


第11题:当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有约定外,()。

A.合同不生效

B.合同无效

C.合同终止

D.不影响合同效力

参考答案:D


第12题:建筑业企业资质证书的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

参考答案:D


第13题:施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的,将由()负责强制执行.

A.公安机关

B.旗焦决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部门

参考答案:B

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的,由作出决定的公安机关消防机构强制执行.P239·


第14题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的,可能承担的行政麦任是()。

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书

参考答案:C


第15题:甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同,约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款,设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点,甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中,因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。

A.运输公司可以要求甲支付运费

B.运输公司可以要求乙支付运费

C.甲可以要求乙赔偿损失

D.乙可以要求甲支付设备款

参考答案:D


第16题:《循环经济促进法》和《绿色施工导则》对施工节能提出了明确的规定,正确的表述为()。

A.建筑垃圾的再利用和回收率应力争达到50%

B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量到30%

C.施工照明设计以满足最低照度为原则,照度不超过最低照度的30%

D.施工现场总平面布置应合理.紧凑,临时设施占地面积有效利用率大于70%

参考答案:B


第17题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》,关于对个人挂靠行为处罚的说法,正确的是()。

A.有执业资格证书的,吊销其执业资格证书,5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的,吊销其执业资格证书,5年以后可以重新注册

参考答案:A

参考解析:本题考查的是注册执业人员法律法规及因过错造成质量事故应承担的责任。对认定有挂靠行为的个人,不得再担任项目施工单位项目负责人,有职业资格证书的吊销,5年内不予注册,造成重大质量安全事故的,吊销执业资格证书,终身不予注册。


第18题:保证合同的当事人为()。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

参考答案:A


第19题:根据《建设工程安全生产管理条例》,注册执业人员未执行工程建设强制性标准的,可责令其停止执业()

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

参考答案:B


第20题:根据《建设工程安全生产管理条例》,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产(制造)许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

参考答案:A


第21题:下列合同中,属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

参考答案:A

参考解析:本题考查的是合同的分类,实践合同是指当事人双方意思表达一致以外,尚需交付标的物才能成立的合同,如保管合同。


第22题:《合同法》所称的不可抗力是指()。

A.不能预见.不能避免并不能克服的客观情况

B.不能预见但能够避免的客观情况

C.能够预见但不可避免.不能克服的客观情况

D.能够预见.可以避免但不能克服的客观情况

参考答案:A


第23题:关于在城市规划区的建筑工程中的规划许可证,说法不正确的是()。

A.在城市.镇规划区内,规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证

B.建设单位取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,建设单位在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证

参考答案:D


第24题:《文物保护法》规定,不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的,必须市级以上人民政府批准,在批准前应当征得省级文物行政部门同意

参考答案:D


第25题:下列关于安全生产许可证的说法中,表述错误的是()。

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.期满后需要延期的,应当于期满前3个月申请

C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时,应当在公众媒体上声明

D.企业变更地址的,应当办理安全生产许可证变更手续

参考答案:C


第26题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()

A.不同类型的建设工程,其保修范围相同

B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏,施工企业不负责维修

C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同

D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还

参考答案:C

参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项,不同类型的建设工程,其保修范围不同。B选项,建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏,施工企业仍应负责维修,费用由责任方承担。D选项,建设工程质量保证金应在缺陷责任期满后返还。


第27题:施工企业以自有的房产作抵押,向银行借款100万元,后来施工企业无力还贷,经诉讼后其抵押房产被拍卖,拍得的价款为150万元,贷款的利息及违约金为20万元,实现抵押权的费用为10万元,则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

参考答案:B

参考解析:P37“(三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元,利息及违约金20万元,实现抵押权的费用10万元优先受偿。


第28题:关于文物保护单位的保护范围,说法正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围是指文物周边一定范围对建设项目加以限制的区域

B.全国重点文物保护单位的保护范围,由国务院划定,并作出标志说明

C.全国重点文物保护单位的保护范围内,不得建设污染环境的设施

D.全国重点文物保护单位的保护范围内,进行暴(同音字)破.挖掘作业,应当经国务院文物行政部门批准

参考答案:C


第29题:某工程事故造成3人死亡,10人重伤,直接经济损失达2000万元.根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》,该事故等级为()

A.特别重大事故一夕

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故

参考答案:B

参考解析:较大事故是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤.P239.


第30题:施工企业与钢材经销商签订购销合同,总货值为60万元,双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定,该定金的数额最多为()万元。

A.3

B.6

C.12

D.18

参考答案:C


第31题:根据《民事诉讼法》及司法解释,因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.同签订地法院

参考答案:A

参考解析:本题考查的是专属管辖。建设工程施工合同纠纷适用于专属管辖,按照不同产纠纷确定管辖。


第32题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()

A.工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

参考答案:A

参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年,3年的约定是无效的,因此施工单位应当承担维修责任。


第33题:甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,依据《合同法》,要约生效的时间应为()。

A.乙发出电子邮件时的时间

B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间

C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间

D.甲知道收到邮件时的时间

参考答案:C


第34题:关于委托合同法律特征的说法,正确的是()。

A.应当是有偿合同

B.委托事务只能是法律行为

C.受托人不得转委托

D.是一种典型的提供劳务的合同

参考答案:D


第35题:在某工程项目建设中,建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定,施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证,则()。

A.论证通过后可使用

B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案

C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

D.报工程监理机构批准

参考答案:C


第36题:对于可撤销合同,下列情况不可能出现的是()。

A.当事人要求继续履行

B.双方协商一致变更合同后,法院却要求撤销该合同

C.当事人请求撤销合同后,法院要求变更合同

D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同

参考答案:B

参考解析:合同属于可变更.可撤销合同,撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同,但是撤销权人如果请求变更合同,那么法院或仲裁机构不得撤销,如果请求撤销合同,人民法院则可以变更合同


第37题:某建筑工程已经达到其设计使用年限,业主想继续使用,则()。

A.不能继续使用,必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定,重新界定使用期

参考答案:D

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固.维修等措施,重新界定使用期。


第38题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

参考答案:C


第39题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

参考答案:A


第40题:下列选项中属于设计单位安全责任的是()。

A.依法办理有关批准手续

B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期

D.向施工单位提供真实.准确和完整的有关资料

参考答案:B


第41题:根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A.已经取得安全生产许可证

B.办理了工程质量监督手续

C.有满足施工需要的施工图样

D.已经取得规划许可证

参考答案:A


第42题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,关于应急预案评审的说法,正确的是()。

A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审

B.评审人员由经济.技术方面的专家组成

C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员

D.评审活动应当形成书面评审纪要

参考答案:D


第43题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法,正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的,由施工企业申请领取排水许可证。

C.排水许可证的有效期,由建设主管部门根据工期确定。

D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水

参考答案:A

参考解析:本题考查的是水污染的防治,选项B,施工作业需要排水的,有建设单位申请领取排水许可证。选项C,排水许可证的有效期,由城镇排水主管部门根据排水情况确定,但不得超过施工期限。选项D,排水户应当按照排水许可证确定的排水类别.总量.时限.排放口位置和数量.排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。


第44题:根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全隐患且情况严重的,应当()。

A.要求施工单位整改,并及时报告有关主管部门

B.要求施工单位整改,并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工,并及时报告有关主管部门

D.要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位

参考答案:D


第45题:由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担

参考答案:D


第46题:关于行政复议,以下说法正确的是()。

A.行政复议只审查具体行政行为是否合法

B.复议机关审理复议案件,不适用调解

C.公民.法人或其它组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以向该行政机关申请复议

D.复议机关作出行政复议决定后,申请复议的当事人不服决定的,不能再提起行政诉讼

参考答案:B


第47题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

参考答案:A


第48题:江苏某建筑工地发生附着式提升脚手架坠落事故,死亡6人,重伤3人。关于该事故,正确的是()。

A.单位负责人接到报告后,应当于2小时内向事故发生地有关部门报告

B.事故报告的内容应包括①事故的简要经过,②已经采取的措施,③事故原因.性质.责任等

C.该事故应当由设区的市级政府组织安全监督管理部门.监察机关.公安局.检察院.法院进行调查

D.事故调查组应当在事故发生后60日内提交事故调查报告,有关政府在收到报告后15日内进行批复

参考答案:D


第49题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

参考答案:A


第50题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保,在保证合同中没有明确约定保证的范围,根据有关法律规定,此保证的范围是()。

A.主债权

B.利息

C.违约金

D.全部债权

参考答案:D


第51题:关于设计单位质量责任和义务的说法,正确的是()。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任

B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限

参考答案:B

参考解析:本题考查的是勘察.设计单位相关的质量责任和义务。B选项,除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂.供应商.C选项.应当向施工单位进行详细说明,D选项应当在设计文件中注明工程合理使用年限。


第52题:根据相关法律规定,建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

参考答案:B

参考解析:本题是命题热点。P297“一.建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。


第53题:按照《合同法》规定,合同履行中如果价款或报酬不明确,应按照()履行。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行地的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

参考答案:B


第54题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

参考答案:A


第55题:依法必须招标的建设项目,招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。

A.15

B.20

C.30

D.60

参考答案:A


第56题:甲.乙.丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级.一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定,该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.三家施工单位约定

参考答案:C


第57题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

参考答案:B


第58题:以下关于建筑节能的说法,错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

参考答案:D


第59题:根据《立法法》的规定,说法不正确的是()。

A.民事基本制度由法律制定

B.地方政府规章可以制定属于本行政区域的具体行政管理事项

C.为执行法律的规定需要制定行政法规

D.限制人身自由可以由部门规章规定

参考答案:D


第60题:当事人对仲裁协议的效力有异议的,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

参考答案:B

参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。


第61题:某告诉公路项目进行招标,开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

参考答案:A


第62题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,良好行为记录信息的公布期限一般为()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

参考答案:D


第63题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

参考答案:D


第64题:关于工程总承包单位与工程项目管理的说法,正确的是()

A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系

B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察.设计或施工

C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察.设计或施工的企业签订合同

D.工程总承包企业可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

参考答案:A

参考解析:工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托,按照合同规定,代表建设单位对工程的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务,工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察.设计.施工等,也不与该工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同,但可以按合同约定,协助业主与工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同,并受业主委托监督合同额履行。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定,工程总承包单位可以接受建设单位委托,按照合同约定承担工程项目管理业务,但不应在同一个工程项目上同事承担工程总承包和工程项目卦理业务,也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系


第65题:关于财产保险合同的说法,正确的是()。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

参考答案:C


第66题:关于有效投标价格的说法,正确的是()。

A.投标报价低于成本

B.投标报价高于最高投标限价

C.投标人提供备选价格

D.投标报价高于其他投标人报价

参考答案:D


第67题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业不得提高安全费用的提取标准

参考答案:C


第68题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

参考答案:B


第69题:下列关于保证担保的说法,正确的是()。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的,保证人承担一般保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的,须取得保证人书面同意

参考答案:D


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第70题:下列有关应急救援预案的规定,正确的是()。

A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审

B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述

C.按照分级属地原则,向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案

D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案

E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练

参考答案:ACDE


第71题:关于仲裁审理的法定程序,说法正确的是()。

A.仲裁庭由3名或3名以上仲裁员组成,每个仲裁员都必须是双方共同指定

B.仲裁应当不开庭进行,但是,当事人协议开庭的,应当开庭

C.仲裁申请人不到庭的,视为撤回仲裁申请;仲裁被申请人不到庭的,可以作出缺席裁决

D.当事人在仲裁过程中不允许庭外和解

E.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员,可以不在裁决书上签名

参考答案:CE


第72题:《民事诉讼法》规定,关于一审程序中宣判的说法正确的有()。

A.判决前能够调解的,还可以进行调解

B.调解书经双方当时人签收后,即具有法律效力

C.最高人民法院的判决.裁定.是发生法律效力的判决和裁定

D.被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的可以缺席审判

E.原告经传票传唤,可以不到庭即缺席审判即可

参考答案:ABCD


第73题:下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()

A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意

B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的

C.施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

D..施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的

E.工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的

参考答案:CDE


第74题:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括()。

A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施

B.对本单位的安全生产工作提出建议

C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品

D.获得安全生产教育和培训

E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告

参考答案:ABC


第75题:使用单位自购的建筑起重机械中,应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。

A.经检验达不到安全技术标准规定的

B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

D.没有完整安全技术档案的

E.没有齐全有效的安全保护装置的

参考答案:ABC


第76题:年3月国务院《深化标准化工作改革方案》中规定,政府主导制定的标准由6类整合精简为4类,其中包括()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.推荐性行业标准

D.强制性地方标准

E.推荐性地方标准

参考答案:ABCE


第77题:下列情形中,视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一人编制

B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

参考答案:ABC


第78题:下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

参考答案:CD


第79题:建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中,建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法,正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用,施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任,取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年,施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限,施工单位应当承担保修责任

参考答案:CE


第80题:根据《实施过程建设强制性标准监督规定》,属于强制性标准监督检查内容的有()。

A.工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准

B.工程项目负责人是否熟悉.掌握强制性标准

C.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目所采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

参考答案:ACDE

参考解析:本题考查的是强制性标准监督检查的内容。工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准,工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定,工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定,工程项目的的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。


第81题:下列情形中,依法可以不招标的项目有()。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

参考答案:ACE


第82题:保证指的是保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。下列条款中,属于保证合同应当包含的内容有()。

A.被保证的主债权种类

B.保证人的资产状况

C.保证的期间

D.保证的方式

E.保证担保的范围

参考答案:ACDE


第83题:实行开工报告制度的建设工程,开工报告审查的主要内容包括()。

A.建设用地征用情况

B.资金到位情况

C.投资项目市场预测

D.设计图纸是否满足施工要求

E.施工现场是否具备“三通一平”等要求

参考答案:BCDE


第84题:关于用人单位违反了《劳动合同法》的法律责任说法不正确的()。

A.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资

B.用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资

C.用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者,给其他用人单位造成损失的,应当承担连带赔偿责任

D.劳动者违反本法规定解除劳动合同,或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制,给用人单位造成损失的,应当承担赔偿无限连带责任

E.用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的,由劳动行政部门吊销营业执照,处以罚款;情节严重的,由工商行政管理部门责令改正

参考答案:DE


第85题:根据《担保法》,除双方认为需要约记的其他事项外,下列条款中,诚于保证合同应当包含的内容有()

A.被保证的主债权种类

B.保证人的资产状况

C.保证的期间

D.保证的方式

E.保证担保的范围

参考答案:ACDE


第86题:法的形式的含义包括()。

A.创制机关的性质及级别

B.法律规范的地域效力

C.法律规范的内涵

D.法律规范的期间效力

E.法律规范的效力等级

参考答案:ABE


第87题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

参考答案:AC


第88题:甲公司与乙设备供应商签订了一份设备采购合同,乙公司应承担的义务包括()。

A.按合同约定交付该设备

B.向甲转移该设备的所有权

C.承担运输途中的设备损毁风险

D.该设备的瑕疵担保

E.该设备的权利瑕疵担保

参考答案:ABDE


第89题:对建设用地使用权的表述中,错误的是()。

A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

B.建设用地使用权只可以在地上设立

C.居民住宅用地期满后,使用期重新根据国家有关规定确定

D.取得建设用地使用权后,建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

参考答案:BC


第90题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。

A.开展项目安全教育培训

B.对建设工程项目的安全施工负责

C.确保安全生产用的有效使用

D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况

E.及时.如实报告生产安全事故

参考答案:BC


第91题:导致中标无效的情形有()

A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的

B.投标人向招标人展示工程业绩.企业实力,谋取中标的

C.投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的

D.招标人要求投标人提交投标保证金的

E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

参考答案:AE


第92题:下列合同各项内容中,不属于合同条款的是()。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点和方式

D.当事人的名称

E.当事人的身份

参考答案:BE


第93题:建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。

A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后,方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工

C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后,方可施工

D.建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

参考答案:BC


第94题:《招标投标法》规定,投标文件()的投标人应确定为中标人。

A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求

B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

C.满足招标文件各项要求,并且报价最低

D.满足招标文件各项要求,并且经评审的价格最低

E.满足招标文件各项要求,并且经评审价格最高

参考答案:BD


第95题:下列用工方式中,属于违法用工的有()。

A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议,不与被派遣劳动者订立劳动合同

C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务,不与分包企业工人签订劳动合同

D.施工企业与工人签订劳务合同,约定由工人支付各项社会保险费用

E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假

参考答案:AD


第96题:关于安装工程一切险保险的说法,正确的是()。

A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任,但须承担维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

E.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过三个月,否则应另行加收保险费

参考答案:DE


第97题:下列合同中,债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有()。

A.当事人因信任订立的委托代理合同

B.建筑材料供应合同

C.合同中约定禁止债权人转让权利

D.供用电.水.气.热力合同

E.最高额抵押的主合同

参考答案:ACE

参考解析:债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人,但是下列三种情形除外:(1)根据合同性质不得转让的,A选项属于此类;(2)按照当事人约定不得转让的,C选项属于此类;(3)依照法律规定不得转让的,E选项是按照《担保法》的规定,所以属于此类。


第98题:甲公司为扩大生产规模与乙银行签订了200万元的借款合同。为此,甲公司应履行的主要义务有()。

A.提供真实情况

B.提供担保人为公司担保

C.按期归还本金和利息

D.按照需要使用借款

E.按约定收取借款

参考答案:ABCE

参考解析:按照《合同法》规定,借款人的主要义务是提供真实情况.提供担保人担保.按照约定收取借款.按照约定用途使用借款.按期归还本金和利息。因此,甲公司只能按照借款合同约定的用途使用借款,而不能随意根据自己的需要使用借款。


第99题:法人是建设工程活动中的基本主体,下列关于施工企业法人和项目经理部的相关叙述中,错误的是()。

A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织

B.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构

C.项目经理部是由一个项目经理与技术.生产.材料.成本等管理人员组成的项目管理班子

D.项目经理部具有法人资格

E.项目经理是企业法人授权在建设工程项目的管理者,而项目经理部行为的法律后果由项目经理承担

参考答案:DE


其他一级建造师考试题库
题目
2021年最新黑龙江省哈尔滨一级建造师经济在线测试历年题库
内蒙古呼和浩特一级建造师B证考核题目
2021年新版西藏拉萨一级建造师机电在线模拟真题
2021年贵州省一级建造师机电历年题库
最新版湖北省一级建造师水利在线模拟考前押题

您可以还会对下面的内容感兴趣:

  • 一级建造师安全c证在线考核考前押题资料下载
  • 公路工程三类人员考试题库
  • 2021年山西省注册安全师模拟试题
  • 各地黑龙江省二级建造师考试真题库
  •